|
Право заключения договора на выполнение работ по модификации программы для ЭВМ «Автоматизированная система оперативного мониторинга топливообеспечения электростанций»
|
|
Способ закупки, согласно положению:
|
Конкурс в электронной форме
|
|
Лоты:
|
Лот № 1 Право заключения договора на выполнение работ по модификации программы для ЭВМ «Автоматизированная система оперативного мониторинга топливообеспечения
электростанций»
|
|
Начальная (максимальная) цена договора:
|
5 084 745,77 руб.
|
|
Дата публикации:
|
22.04.2019 16:23
|
|
Дата окончания подачи заявок:
|
15.05.2019 09:00
|
|
Сроки поставки товаров, проведения работ, оказания услуг:
|
13.06.2019 - 12.07.2020
|
|
Дата последнего редактирования:
|
22.04.2019 16:23
|
|
Ответственное лицо:
|
Ноздрина Тамара Константиновна
|
|
Организатор:
|
АО "СО ЕЭС"
|
|
Почтовый адрес заказчика:
|
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
|
|
Местонахождение заказчика:
|
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
|
|
Контактный адрес e-mail:
|
ntk@so-ups.ru
|
|
Номер контактного телефона заказчика:
|
+7 (495) 627-94-13
|
|
|
Дополнительная информация по тендеру
|
|
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию
осуществляется организатором самостоятельно
:
|
Да
|
|
Конкурсная комиссия:
|
Постоянно действующая Центральная закупочная комиссия АО «СО ЕЭС», созданная приказом ОАО «СО ? ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372
|
|
Требования к участникам:
|
Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие
условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств,
являющихся предметом Договора;
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной
заявки;
г) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.4 Конкурсной документации;
д) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по
уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный
год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
е) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса – юридического лица;
ж) отсутствие у Участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – Участника
конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием
услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
з) наличие у Участника конкурса за последние 5 (Пять) лет опыта выполнения аналогичных Работ, стоимость которых составляет не менее чем 20 % (Двадцать процентов) от начальной
(максимальной) цены Договора, заключаемого по результатам конкурса.
|
|
Комплект конкурсной документации:
|
Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку B2B-Center (www.b2b-center.ru).
|
|
Конкурсные заявки:
|
Для участия в конкурсе необходимо подать Конкурсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации, в электронном виде через Торговую площадку
|
|
Критерии выбора победителя:
|
Участник конкурса, Конкурсная заявка (окончательное предложение) которого соответствует требованиям, установленным настоящей Конкурсной документацией, и Конкурсная заявка
(окончательное предложение) которого по результатам сопоставления Конкурсных заявок (окончательных предложений) на основании указанных в Конкурсной документации критериев
оценки содержит лучшие условия исполнения Договора
|
|
Сроки заключения договора:
|
Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается не ранее чем через 10 (Десять) дней и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты
размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурса.
Договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
|
|
Место рассмотрения заявок:
|
г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
|
|
Дата и время рассмотрения заявок:
|
22.05.2019 09:00
|
|
Дата и время подведения итогов:
|
23.05.2019 09:00
|
|
Место подведения итогов:
|
г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
|
|
Место проведения процедуры:
|
Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа.
|
|
Порядок предоставления документации по закупке:
|
Документация по закупке предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения
закупки.
|
|
Дополнительная информация по тендеру о конкурсе:
|
Сроки выполнения Работ по Договору: период, равный 13 (Тринадцати) месяцам с даты заключения Сторонами Договора.
(Участник конкурса вправе предложить иной, более короткий срок выполнения Работ по Договору)
|
|
Информация о подписи:
|
Подписано ЭП
|
|
|
|
|
|
Получить банковскую гарантию
|
|
|
|
Полная информация по тендеру закрыта