Лот №1, Смоленская АЭС. Разработка рабочей документации по модернизации охранно-пожарной сигнализации с внедрением системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)
зданий площадок № 1,2,3 отдела складирования и перевозок (ОСиП).
Скрыть лот №1
Извещение о проведении процедуры закупки "Запрос предложений № 2400982-1" (Идёт приём заявок)
|
|
Принять участие: (*время Московское)
|
|
Многоэтапность:
|
Процедура проводится в 1 этап.
|
Возможность проведения процедуры переторжки:
|
Возможно.
Внимание! Возможна приостановка переторжки, согласно п.10 Раздела 1 Приложения 12 ЕОСЗ.
|
Организатор запроса предложений:
|
Акционерное общество "Концерн Росэнергоатом" филиал "Смоленская атомная станция", Россия, 216400, Смоленская область, г. Десногорск, Промзона
|
Контактное лицо организатора:
|
Шальнова Ольга Владимировна
Ведущий инженер УЗ
|
Информация о заказчиках:
|
Наименование
|
Контактная информация по проведению тендера
|
ИНН
|
КПП
|
АО "Концерн Росэнергоатом"
|
Место нахождения: 109507, Российская Федерация, г. Москва, Ферганская ул, 25 109507, Москва г, Ферганская ул, 25
Почтовый адрес: 109507, Российская Федерация, г. Москва, Ферганская ул, 25 109507, Москва г, Ферганская ул, 25
|
7721632827
|
772101001
|
|
Предмет закупки:
|
Право заключения договора на Смоленская АЭС. Разработка рабочей документации по модернизации охранно-пожарной сигнализации с внедрением системы оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре (СОУЭ) зданий площадок № 1,2,3 отдела складирования и перевозок (ОСиП).
|
Предмет договора по лоту:
|
Смоленская АЭС. Разработка рабочей документации по модернизации охранно-пожарной сигнализации с внедрением системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)
зданий площадок № 1,2,3 отдела складирования и перевозок (ОСиП).
|
Категория продукции:
|
[41.10.10.000] Документация проектная для строительства
|
Начальная (максимальная) цена договора:
|
406 616,38 руб. (в том числе НДС)
|
Условия поставки:
|
по месту нахождения Исполнителя.
|
Условия оплаты:
|
Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 10 банковских дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.
Аванс – не предусмотрен.
|
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений:
|
Не требуется
|
Критерии оценки:
|
1. Цена договора;
2. Квалификация участника;
2.1. Опыт участника процедуры закупки;
2.1.1. завершенные за последние 3 года до момента открытия доступа к заявкам участников проектные работы по охранно-пожарной сигнализации в рамках заключенных договоров;
2.1.2. завершенные за последние 3 года до момента открытия доступа к заявкам участников проектные работы по системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в рамках
заключенных договоров.
|
Признак принадлежности к субъектам МСП:
|
Ограничение по принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства
Обновить сведения по МСП
|
Регламентные даты:
|
Дата и время окончания приёма предложений на участие в запросе предложений:
|
23.01.2018 08:30
|
Дата вскрытия конвертов в запросе предложений:
|
23.01.2018 08:30
|
Дата и время рассмотрения предложений на участие в запросе предложений:
|
08.02.2018 23:59
|
Дата оценки предложений и подведения итогов закупки:
|
15.02.2018
|
Срок заключения договора после определения победителя:
|
21.03.2018
|
Прочее:
|
Позиции:
|
№
|
Наименование
|
Количество
|
Ставка НДС
|
Цена за единицу, с НДС
|
Дата начала поставки
|
Дата окончания поставки
|
1
|
РД. Модерн. АПС и СОУЭ пл. №1 ОСИП.
|
1.000 ЕР
|
18%
|
118 000,00 руб.
|
30.03.2018
|
20.09.2019
|
2
|
РД. Модерн. АПС и СОУЭ пл. №2 ОСИП.
|
1.000 ЕР
|
18%
|
118 000,00 руб.
|
30.03.2018
|
20.09.2019
|
3
|
РД. Модерн. АПС и СОУЭ пл. №3 ОСИП.
|
1.000 ЕР
|
18%
|
170 616,38 руб.
|
30.03.2018
|
20.09.2019
|
Просмотр позиций по лоту
|
Требования к участникам:
|
№
|
Формулировка требования
|
1
|
быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);
Требуемые документы:
- Получение сведений о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно с
помощью сайта http://egrul.nalog.ru/
- а) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке»: - подтверждение, что лицо, подписывающее заявку на участие в закупке, обладает полномочиями
на подписание заявки от имени участника закупки, и понимает об ответственности за все действия, возникшие на основании подписанной заявки на участие в закупке; - заявление о
применении упрощенной системы налогообложения (при ее применении).
- б) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора: -
решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ,
учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения
договора являются крупной сделкой; - решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено
законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в
закупке, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью или сведения, что данная сделка для такого участника не является крупной сделкой и/или сделкой с
заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки
и/или сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.
|
2
|
не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица);
- об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом)
|
3
|
не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность,
которой приостановлена;
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда,
административного органа; - о неприостановлении деятельности участника закупки.
|
4
|
соответствовать требованиям, установленным на основании поручений Правительства РФ: должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в
том числе конечных).
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора
сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации и документы,
подтверждающие данные сведения.
|
5
|
обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством РФ (или законодательством государства, на территории которого будет использоваться
поставляемая по договору продукция), связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе необходимыми лицензиями на выполнение работ или
оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении и документации о закупке срока окончания подачи заявок, в объеме выполняемых работ, услуг, а именно:
а) должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, право на заключение которого
является предметом настоящей закупки: - членство в саморегулируемой организации (СРО), требуемое в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ (ГрК РФ) для выполнения
договора, в области архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства. б) подтвердить право некоммерческой организации на статус СРО, если участник
является членом такой СРО.
Требуемые документы:
- д) копии разрешающих документов на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, а именно: копии документов, указанные в столбце
«Требования» данного пункта вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности и/или работ. если в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ для участника
закупки требуется членство в СРО: ? выписка из реестра членов СРО, членом которой является участник закупки. ? любой документ органа надзора за СРО из ниже указанных,
подтверждающий право некоммерческой организации на статус СРО: • решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, выданное на основании
Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207, • письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в адрес СРО или в адрес
участника закупки, • выписка Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору из государственного реестра СРО, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Если разрешающий документ заканчивает свое действие в период с момента
изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в
закупке включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от
соответствующего органа.
|
6
|
отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства РФ о размещении
государственных и муниципальных заказов.
Требуемые документы:
- документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
|
7
|
отсутствие за последние 2 года в отношении участника закупки следующих, подтвержденных документально, установленных фактов и случаев в рамках закупок, проводимых
Госкорпорацией «Росатом» и ее организациями в соответствии со Стандартом: а) случаев уклонения от заключения договора по результатам закупок, в которых участник признан
победителем закупки или с ним было принято решение о заключении договора, как с единственным участником закупки: - прямой письменный отказ от подписания договора; - не
подписание проекта договора в предусмотренный для этого в документации срок; - предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие
ранее установленным в документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям; - непредставление документов,
обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных документацией и обязательствами, отраженными в заявке данного участника; - отказ иностранного участника,
от подписания договора на условиях, предложенных в ходе проведения закупки и указанных на ЭТП таким участником; б) случаев непредставления обеспечения договора, если
договором, заключенным по результатам закупки было предусмотрено его предоставление после заключения договора; в) установленных правоохранительными органами фактов
предоставления недостоверных сведений, существенных для принятия закупочной комиссией решения о допуске участника к участию в закупке и (или) оценки его заявки, указанных
участником закупки в своей заявке, приведших к уголовному наказанию виновных лиц; г) случаев расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в связи с
существенным нарушением поставщиком условий договора.
Требуемые документы:
- документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно по наименованию и ИНН
участника закупки (сайт http://zakupki.rosatom.ru/Web.aspx?node=unscrupulous)
|
8
|
Участник закупки должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей, выполняющий работы/оказывающий услуги на сумму более 5% от общей цены заявки
участника закупки: а) осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/соисполнителя; б) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполнения работ/оказания
услуг.
Требуемые документы:
- Копии договоров (в том числе предварительныx или под условием) с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика. В случае отсутствия в
составе заявки на участие в закупке указанных договоров, документы, представленные на такого субподрядчика считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не
учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в закупке. План распределения видов и объемов работ между участником закупки и субподрядчиками. Данный план заполняется
и предоставляется как в случае привлечения участником закупки субподрядчиков, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что
субподрядчики не планируются к привлечению.
|
|
Требования к продукции:
|
№
|
Формулировка требования
|
1
|
Продукция должна соответствовать требованиям, указанным в томе 2 «Техническая часть».
Требуемые документы:
- Техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого технического требования (том 2) в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (раздел
4, Форма 2), в том числе, содержащее: описание участником в его заявке выполняемых работ (в том числе состав работ и последовательность их выполнения, технология
выполнения работ, сроки выполнения работ); указание объема работ или порядка его определения.
|
|
Формы для участия:
|
Заявка участника
|
Сводная таблица стоимости
|
График оплаты поставляемого товара выполнения работ оказываемых услуг
|
План распределения объемов работ/услуг
|
|
Действия:
|
Ознакомиться с правилами проведения процедуры закупки
|
#btnRequest-2400982-1 .CreditsRequest, .CreditsRequest { padding: 5px 20px; font-size: 18px; } Получить банковскую гарантию
#creditRequestTable-2400982-1 { border: solid 3px #2B7DA7; border-collapse: collapse; } #creditRequestTable-2400982-1 img { height: 200px !important; width: 200px !important; }
|
Банковские гарантии от Банка «ВТБ24» для поставщиков и подрядчиков ГК «РОСАТОМ». ООО МКК «РусТендер» – один из лидеров тендерного кредитования. Финансовая, юридическая и
консалтинговая поддержка клиентов по всей территории России. Сервис высочайшего качества, экономия времени, комфортная ценовая политика.
|
|
Банк «СКИБ» предоставляет финансовые продукты и сервисы в режиме онлайн, направленые на поддержку участников закупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ: - Банковские гарантии - Тендерное
кредитование (44-ФЗ) - Кредит на исполнение контракта
|
|
Вопросы претендентов/участников - 0
|