Сайт по медным трубам и металлопрокату
Купите или арендуйте сайт по схожей тематике
Сайт для производства и продажи медных и латунных труб. Возможна продажа или аренда готового ресурса.
Купите или арендуйте сайт по схожей тематике
Сайт для производства и продажи медных и латунных труб. Возможна продажа или аренда готового ресурса.
Полная информация по тендеру закрыта
Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Организатор Г ООО "ГЛАВСТРОЙ" 9704059247 - 1217700167299
Закупщик ХН Храмченко Н. П. ООО "ГЛАВСТРОЙ" Ведущий специалист expand_more
Контактное лицо Храмченко Никита Петрович
Должность Ведущий специалист
Адрес электронной почты Nikita.Khramchenko@glavstroy.ru
Номер контактного телефона +7 (495) 788-02-00 доб. 1431
Дополнительные контакты по процедуре +7 925 716 39 20
Категория закупки (2.4.3) Снос, демонтаж наружных сетей
Способ закупки Тендер на оказание работ, услуг
Предмет закупки
Применение НДС с учетом НДС
Краткое описание предмета договора Настоящие технические условия предусматривают выполнение полного комплекса работ по демонтажу байпаса тепловой сети включая проставки, утеплитель, опоры, колодцы и прочее, с погрузкой и вывозом строительного мусора: От кам.914 до кам.914/3а: d530мм, L=486,6 п.м., трубы стальные, изоляция мин.вата, надземная прокладка; - Демонтаж изоляции тепловой сети в утилизацией; - Резка трассы байпаса по швам с сохранением трубопровода, фасонных частей и арматуры; - Демонтаж надземной части колодцев байпаса с заполнением оставшегося рабочего пространства строительным песком; - Перемещение в пределах 1 км и складирование демонтированного материала в штабеля в обозначенное Заказчиком место в пределах площадки демонтажа
Требования к закупаемым товарам/услугам и порядку подтверждения соответствия этим требованиям В процессе выполнения демонтажных работ оформляются соответствующие Акты по ОТ и ТБ, а также допуску на объект. После завершения демонтажных работ утилизировать строительный мусор, включая бетонный бой, и складировать металлический лом на указанной Заказчиком площадке Работы производятся без авансирования. Допускается возможность указать требование доп. работ
Общий срок выполнения работ Плановая дата начала работ: 21.10.2024 г. Общий срок выполнения работ: 30 календарных дней Условия подачи предложений С отличающимся количеством Допустимы альтернативные предложения Условия договора
Проект ЖК "Баланс" 2 очередь жилой комплекс
Адрес объекта Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Рязанский, ул. Окская, з/у 11А
Авансирование Авансирование не предусмотрено
Обеспечение суммы резерва качества на гарантийный срок после подписания итогового акта Не применимо
Порядок задания условий оплаты Многоэтапные условия оплаты (задаются участником)
Гарантийный срок Не применимо Процедура закупки
Проверки участников Квалификационная проверка
Начало подтверждения участия Сегодня в 13:35
Окончание подтверждения участия 30.09.2024 18:00
Окончание представления предложений 02.10.2024 18:00
Дата подведения итогов 10.10.2024 Порядок участия в закупке
Требования к участникам Быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном порядке согласно законодательства Российской Федерации. Иметь наличие свидетельства о членстве в СРО. Иметь наличие свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Не находиться в процессе ликвидации и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа, и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие других необходимых лицензий и разрешений для проведения работ, указанных в ТЗ
Перечень представляемых участниками закупки документов и требования к их оформлению 1. КП по форме Заказчика в формате excel 2. КП по форме Заказчика в формате pdf с подписью и печатью 3. В случае несогласия с формой договора Заказчика - протокол разногласий Шифрование предложений участников
Дополнительные сведения в предложении участника Экспорт
| Наименование | Обязательно для заполнения | Тип | Единица измерения | Допустимые значения | Комментарий |
|---|
|
Общий срок выполнения работ |
Целое число |
к.д. |
|
|
||
|
Готовность выхода на строительную площадку по гарантийному письму |
Выбор |
|
Да, Нет |
|
||
|
Укажите количество дней на мобилизацию для выхода на площадку с момента предоставления гарантийного письма о заключении с Вами договора |
Целое число |
к.д. |
|
|
||
|
В случае нарушения сроков начала и/или окончания выполнения порученных по Договору Работ более чем на 10 (Десять) дней по вине Подрядчика Генподрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор без возмещения затрат на мобилизацию и подготовительные работы |
Выбор |
|
Согласен, Не согласен |
|
||
|
Заказчик оставляет за собой право вывести дополнительных Подрядчиков в случае отставания от графика производства работ на 10 календарных дней, согласно ЛПА. |
Выбор |
|
Согласен, Не согласен |
|
||
|
Согласие с типовой формой договора Заказчика |
Выбор |
|
Согласен, Протокол разногласий |
|
||
|
Все сопутствующие работы прямо не указанные в КП или ТЗ, но необходимые для выполнения работ включены в стоимость. |
Выбор |
|
Да, Нет |
|
||
|
Любые споры или разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе в связи с его заключением, исполнением, расторжением или недействительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. |
Выбор |
|
Согласен, Не согласен |
|
||
|
В случае нарушения (просрочки) Подрядчиком любого из сроков выполнения Работ, установленных настоящим Договором, если указанная просрочка не вызвана виновными действиями Заказчика, Подрядчик обязан по требованию Заказчика выплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от Стоимости Работ, указанной на дату подписания настоящего Договора, за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного требования Заказчика |
Выбор |
|
Согласен, Не согласен |
|
||
|
В случае нарушения Подрядчиком требований миграционного законодательства в отношении привлекаемых им рабочих, если таковые нарушения не повлекли привлечение Заказчика к административной ответственности, Подрядчик обязан оплатить Заказчику по письменному требованию Заказчика штрафную неустойку в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей |
Выбор |
|
Согласен, Не согласен |
|
||
|
За каждый случай нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора или норм и требований действующего законодательства, повлекших привлечение Заказчика к административной ответственности (в том числе за нарушение действующих нормативных актов г. Москвы в области обращения с отходами строительства и сноса), Подрядчик обязан оплатить Заказчику по письменному требованию Заказчика штрафную неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч рублей 00 копеек). Неустойки, предусмотренные настоящим пунктом, взыскиваются в полном объеме сверх суммы убытков, вызванных нарушением |
Выбор |
|
Согласен, Не согласен |
|
||
|
За несвоевременное освобождение строительной площадки, Подрядчик обязан оплатить Заказчику штрафную неустойку (пени) в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки |
Выбор |
|
Согласен, Не согласен |
|
||
|
За неисполнение или несвоевременное предоставление Подрядчиком счетов-фактур Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб. за каждый день просрочки |
Выбор |
|
Согласен, Не согласен |
|
||
|
За нарушение работниками Подрядчика либо третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ по Договору, правил системы контроля и управления доступом (СКУД) на строительную площадку Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 10 000 рублей |
Выбор |
|
Согласен, Не согласен |
|
||
|
В случае нахождения на территории строительной площадки работников Подрядчика или работников организаций, привлекаемых Подрядчиком к выполнению работ по Договору, в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей |
Выбор |
|
Согласен, Не согласен |
|
||
|
За каждый случай утери либо повреждения работниками Подрядчика, либо привлеченными им третьими лицами, пропуска на Территорию Заказчика Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 500 (Пятьсот) рублей |
Выбор |
|
Согласен, Не согласен |
|
||
|
Подрядчик гарантирует обязательное соблюдение своими работниками или работниками организаций, привлекаемых Подрядчиком к выполнению работ на Территории Заказчика пропускного и внутриобъектного режима, установленных на Территории Заказчика |
Выбор |
|
Да, Нет |
|
||
|
Лицензия на обращение с отходами |
Текст |
|
|
Указать номер и дату |
||
|
Численность работающих (всего в компании / планируется на выполнение работ по предмету тендера), чел |
Текст |
|
|
|
||
|
СРО |
Текст |
|
|
Указать номер и уровень ответственности |
Источник тендера:
только для подписчиков »
Источник тендера:
только для подписчиков »
