10-06-2014
Сумма контракта: 2 140 989 рублей
Выполнение работ по расчистке просеки (#12873413)
Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: МоскваСумма контракта: 2 140 989 рублей
Полная информация по тендеру закрыта
Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Купить "Выполнение работ по расчистке просеки на ВЛ 10 кВ, № 864104362, по адресу: Тверская область, п. Ст. Торопа инв. № 864104377 по адресу: Тверская область, г. Торопец, в/ч 11777 ПУ «Торопецкий» для филиала «Верхневолжский» ОАО «Оборонэнерго» "
|
||
| Организатор процедуры: | Филиал "Верхневолжский" ОАО «Оборонэнерго», Россия, 119160, Московская область, Москва, ул. Знаменка, д. 19 | |
| Заказчик: | Филиал "Верхневолжский" ОАО "Оборонэнерго" | |
| Контактное лицо: |
Гришин Кирилл Вячеславович Заместитель директора по техническому развитию и обеспечению производства |
|
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД): | 45.11.1: Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков | |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Устройство опор ЛЭП, линий промышленного и городского транспорта, связи, радиофикации и телекоммуникации Выполнение работ по расчистке просеки на ВЛ 10 кВ, № 864104362, по адресу: Тверская область, п. Ст. Торопа инв. № 864104377 по адресу: Тверская область, г. Торопец, в/ч 11777 ПУ «Торопецкий» для филиала «Верхневолжский» ОАО «Оборонэнерго» |
|
| Обеспечение заявки на участие: | Не требуется. | |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор | |
| Обязательное применение ЭЦП: | Нет | |
| Цена за единицу: | 2 140 989,00 руб. | |
| Начальная цена предмета договора: | 2 140 989,00 руб. (в том числе НДС) | |
| Условия оплаты: | Заказчик производит авансовый платеж 10% в течение 20 (двадцати) рабочих дней после заключения Договора, при условии получения оригинала счета от Подрядчика. Окончательный расчет производится за все фактически выполненные по Договору работы в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней после подписания обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2, оформленных в отношении каждого объекта), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструируемых, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3, оформленных в отношении каждого объекта). | |
| Источник финансирования: | Собственные средства | |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
Работы выполняются по адресам: - Тверская область, Западнодвинский район, п. Ст. Торопа; - Тверская область, г. Торопец, в/ч 11777. Срок выполнения работ не более 90 (девяносто) календарных дней. |
|
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок выполнения работ не более 90 (девяносто) календарных дней. | |
| Дата публикации: | 09.06.2014 12:02 | |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Согласно приложения №3 "Критерии оценки для определения победителя процедуры закупки" настоящей закупочной документации. | |
| Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru до 19.06.2014 12:00 | |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 07.08.2014 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 119194" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
| Требования к участникам: |
Участник процедуры закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе: 1. Соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки. 2. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и (или) не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). 3. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. 4. Должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки. 5. У Участника процедуры закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. 6. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости. |
|
| Документы, прилагаемые к заявке: | Согласно пункта 4 "Требования к заявке на участие в закупке" настоящей закупочной документации. | |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
| Комиссия: |
170001, г. Тверь, 4-й пер. Красной Слободы, д. 3-Б тел./факс (4822) 49-48-60, 49-48-61 |
|
| Председатель комиссии: | Гришин К.В. - Зам. директора по техническому развитию и обеспечению производства | |
| Члены комиссии: |
Чабан Г.Ф. Михайлова Л.А. Толстых А.Ю. Миржоян С.С. Никифорова Е.И. |
|
| Комментарии: |
Заявки принимаются ТОЛЬКО посредством электронного документооборота через Торговую Систему «ОБОРОНТОРГ». 1)Каждый документ, входящий в котировочную заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Запрещается использовать факсимиле для подписания документов. 2)Каждый документ, входящий в котировочную заявку, должен быть скреплен печатью Участника. 3)Не предоставление участником в составе котировочной заявки какого-либо документа, предоставление некорректно оформленного документа или предоставление недостоверных сведений может являться основанием для отклонения данной котировочной заявки. 4)В рамках отборочной стадии конкурсный комитет проверяет правильность оформления котировочных заявок и их соответствие требованиям закупочной документации, соответствие Участников требованиям закупочной документации, соответствие коммерческого и технического предложений требованиям закупочной документации. В рамках отборочной стадии конкурсный комитет вправе запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Комиссия по запросу предложений не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения. При проверке правильности оформления котировочных заявок конкурсный комитет вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. 5)Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей котировочной заявки, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данной торговой процедуры. 6)Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 7)Предложение участника действительно в течение срока, указанного им в письме о подаче оферты. |
|
Подача предложений через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, xls, pdf, ppt, txt, zip, jpg, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 50 Мб каждый.
| № файла | Файл | Комментарий |
Подписан |
| 1-119194 | Скачать файл Документация (409 Кб) | 09.06.2014 11:57 |
Источник тендера:
только для подписчиков »
Источник тендера:
только для подписчиков »
Другие тендеры за этот временной период
Канцелярские товары согласно ТЗПоставка хозяйственных средств
Электронные лампы, трубки и прочие виды электро- вакуумных приборов
Проведение специальной оценки условий труда
ЗК поставка продуктов питания в филиалы (СЕТЕВАЯ) (2)
Тиратроны
