17-03-2015
Сумма контракта: 1 936 463 рублей
Организатор тендера: Филиал "Северо-Кавказский" ОАО «Оборонэнерго»
Выполнение проектно-изыскательных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, проводимых по программе реконструкции воздушной линии ВЛ-6 кВ, 7 250 м (установка реклоузера, фид. 6-24-П), находящейся по адресу: 643, Кемеровская обл, г.Юрга, в/г1 (инв. 864014161) и воздушной линии ВЛ-10 кВ, 3 566 м (установка реклоузера, ф. 10-15-25), находящейся по адресу: 643, Кемеровская обл, г. Юрга, в/г5 (инв. 864014144) для филиала «Сибирский» ОАО «Оборонэнерго» (#16714963)
Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: МоскваСумма контракта: 1 936 463 рублей
Организатор тендера: Филиал "Северо-Кавказский" ОАО «Оборонэнерго»
Полная информация по тендеру закрыта
Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Купить "Выполнение проектно-изыскательных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, проводимых по программе реконструкции воздушной линии ВЛ-6 кВ, 7 250 м (установка реклоузера, фид. 6-24-П), находящейся по адресу: 643, Кемеровская обл, г.Юрга, в/г1 (инв. 864014161) и воздушной линии ВЛ-10 кВ, 3 566 м (установка реклоузера, ф. 10-15-25), находящейся по адресу: 643, Кемеровская обл, г. Юрга, в/г5 (инв. 864014144) для филиала «Сибирский» ОАО «Оборонэнерго» "
|
||
| Организатор процедуры: | Филиал "Сибирский" ОАО «Оборонэнерго», Россия, 119160, Московская область, г. Москва, 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д.19 | |
| Заказчик: | Филиал "Сибирский" ОАО "Оборонэнерго" | |
| Контактное лицо: |
Беляева Ольга Николаевна ведущий инженер |
|
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД): | 45.21.1. Производство общестроительных работ по возведению зданий | |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Проектно-изыскательские работы (в том числе для строительства будущих лет) Выполнение проектно-изыскательных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, проводимых по программе реконструкции воздушной линии ВЛ-6 кВ, 7 250 м (установка реклоузера, фид. 6-24-П), находящейся по адресу: 643, Кемеровская обл, г.Юрга, в/г1 (инв. 864014161) и воздушной линии ВЛ-10 кВ, 3 566 м (установка реклоузера, ф. 10-15-25), находящейся по адресу: 643, Кемеровская обл, г. Юрга, в/г5 (инв. 864014144) для филиала «Сибирский» ОАО «Оборонэнерго» |
|
| Обеспечение заявки на участие: | Не требуется. | |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор | |
| Обязательное применение ЭП: | Нет | |
| Цена за единицу: | 1 936 463,85 руб. | |
| Начальная цена предмета договора: | 1 936 463,85 руб. (в том числе НДС) | |
| Условия оплаты: |
Начальный срок выполнения Работ – не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора. Конечный срок выполнения Работ – не позднее «15» декабря 2015г. |
|
| Источник финансирования: | Собственные средства | |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
Место выполнения предмета договора: Кемеровская обл, г.Юрга, в/г1 (инв. 864014161), Кемеровская обл, г. Юрга, в/г5 (инв. 864014144). Срок выполнения предмета договора: |
|
| Сроки выполнения предмета договора: |
Начальный срок выполнения Работ – не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора. Конечный срок выполнения Работ – не позднее «15» декабря 2015г. |
|
| Дата публикации: | 16.03.2015 08:45 | |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Согласно приложения №3 "Критерии оценки для определения победителя процедуры закупки" закупочной документации. | |
| Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru до 26.03.2015 10:00 | |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 05.05.2015 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 123166" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
| Требования к участникам: |
Участник процедуры закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе: 1.Соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки. 2.Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и (или) не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). 3.Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. 4.Должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки. 5.У Участника процедуры закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. |
|
| Документы, прилагаемые к заявке: | Согласно пункта 4 "Требования к заявке на участие в закупке" закупочной документации. | |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
| Комиссия: |
г. Новосибирск, ул. Советская, 12 тел. (383) 3191370 info@sb.oen.su |
|
| Председатель комиссии: | Мананников Д.А.-директор филиала "Сибирский" ОАО "Оборонэнерго" | |
| Члены комиссии: |
Ходарева Н.М.- начальник ООП филиала "Сибирский" ОАО "Оборонэнерго" Радченко Ю.В. - заместитель директора-главный инженер филиала "Сибирский" ОАО "Оборонэнерго" Афанасьева Л.И.-начальник ПЭО филиала "Сибирский" ОАО "Оборонэнерго" Мазур Т.В. - начальник ОФП филиала "Сибирский" ОАО "Оборонэнерго" |
|
| Комментарии: |
1. Данная процедура закупки не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура закупки также не
является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура закупки не накладывает на Заказчика
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 2. Данная процедура закупки проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг в ОАО «Оборонэнерго». |
|
Подача предложений через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, xls, pdf, ppt, txt, zip, jpg, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 50 Мб каждый.
| № файла | Файл | Комментарий |
Подписан |
| 1-123166 | Скачать файл Закупочная документация (232 Кб) | 16.03.2015 08:37 | |
| 2-123166 | Скачать файл Проект договора (109 Кб) | 16.03.2015 08:38 | |
| 3-123166 | Скачать файл Приложение к договору (67 Кб) | 16.03.2015 08:38 | |
| 4-123166 | Скачать файл Техническое задание (51 Кб) | 16.03.2015 08:38 | |
| 5-123166 | Скачать файл Расчет начальной (максимальной) цены (377 Кб) | 16.03.2015 08:39 | |
| 6-123166 | Скачать файл Письмо о подаче оферты с приложениями (190 Кб) | 16.03.2015 08:40 |
Источник тендера:
только для подписчиков »
Источник тендера:
только для подписчиков »
Другие тендеры за этот временной период
Гвозди саморезыПластины Carmex
Войлок, лопата, кисти, марля, моющие средства
РТИ по чертежам
Аминат К
Тендер на поставку труб и деталей трубопровода
