01-07-2015
Сумма контракта: 499 322 рублей
Организатор тендера: ОАО "Оборонэнерго"
выполнение работ по Капитальному ремонту линии наружного освещения №13 от ТП-1, инв. №865179619 по адресу: Тульская область, Ленинский район, с/п Рождественское, с. Слободка, в/г55для нужд филиала «Юго-Западный» ОАО «Оборонэнерго» (#18168456)
Стать клиентом Регион проведения тендера: МоскваСумма контракта: 499 322 рублей
Организатор тендера: ОАО "Оборонэнерго"
Полная информация по тендеру закрыта
Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Купить "На право заключения договора на выполнение работ по Капитальному ремонту линии наружного освещения №13 от ТП-1, инв. №865179619 по адресу: Тульская область, Ленинский район, с/п Рождественское, с. Слободка, в/г55для нужд филиала «Юго-Западный» ОАО «Оборонэнерго» "
|
||
| Организатор процедуры: | Филиал "Юго-Западный" ОАО «Оборонэнерго», Россия, 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д.19 | |
| Заказчик: | филиал «Юго-Западный» ОАО «Оборонэнерго» | |
| Контактное лицо: |
Рябец Евгений Александрович |
|
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД): | Информация отсутствует | |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Услуги по монтажу оборудования На право заключения договора на выполнение работ по Капитальному ремонту линии наружного освещения №13 от ТП-1, инв. №865179619 по адресу: Тульская область, Ленинский район, с/п Рождественское, с. Слободка, в/г55для нужд филиала «Юго-Западный» ОАО «Оборонэнерго» |
|
| Обеспечение заявки на участие: | Не требуется. | |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор | |
| Обязательное применение ЭП: | Нет | |
| Цена за единицу: | 499 322,02 руб. | |
| Начальная цена предмета договора: | 499 322,02 руб. (в том числе НДС) | |
| Условия оплаты: |
Заказчик осуществляет оплату в следующем порядке: авансовый платеж 30% в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после заключения Договора. Оставшиеся денежные средства 70% Заказчик выплачивает Подрядчику в течение 25 (двадцати пяти) банковских дней, после сдачи-приемки всего объема работ на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3), оригинала счета, счета-фактуры на бумажном носителе, оформленных надлежащим образом, и получения Заказчиком документов, подтверждающих фактическое выполнение работ. |
|
| Источник финансирования: | Собственные средства | |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
Место выполнения работ: Тульская область, Ленинский район, с/п Рождественское, с. Слободка, в/г55. Сроки выполнения работ: в течение 40 календарных дней от даты подписания Договора. |
|
| Сроки выполнения предмета договора: | в течение 40 календарных дней от даты подписания Договора. | |
| Дата публикации: | 30.06.2015 17:19 | |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Согласно приложения №3 "Критерии оценки для определения победителя процедуры закупки" настоящей закупочной документации. | |
| Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru до 13.07.2015 12:00 | |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 25.08.2015 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 124835" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
| Требования к участникам: |
Участник процедуры закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе: 1. Соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки. 2. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и (или)не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). 3. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. 4. Должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки. 5. У Участника процедуры закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. |
|
| Документы, прилагаемые к заявке: | Согласно пункта 4 "Требования к заявке на участие в закупке" закупочной документации. | |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
| Комиссия: |
302010, г. Орел, ул. Автовокзальная, 83, Тел./факс (4862) 72-15-90, 44-28-28 eryabets@yz.oen.su |
|
| Председатель комиссии: | Варгузин Ю.П. директор филиала "Юго-Западный" | |
| Члены комиссии: |
Баранов О.В. - заместитель главного инженера Воронова И.В. - начальник ПЭО Медолазов К.Л. - начальник юридического отдела Бельских С.Е. - начальник ООП |
|
| Комментарии: |
1.Данная процедура закупки не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура закупки также не
является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура закупки не накладывает на Заказчика
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 2. Данная процедура закупки проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг в ОАО «Оборонэнерго». 3. Извещение, размещенное на сайте, указанном в пункте1.7 раздела1вместе с настоящей закупочной документацией являющейся его неотъемлемым приложением, являются предложениеморганизатора закупки делать офертыв установленном порядке и в течение срока, определенного настоящей закупочной документацией. 4. Заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться в соответствии с этим. 5. Во всем, что не урегулировано Извещением и настоящей документацией, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. |
|
Подача предложений через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, xls, pdf, ppt, txt, zip, jpg, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 50 Мб каждый.
| № файла | Файл | Комментарий |
Подписан |
| 1-124835 | Скачать файл Закупочная документация (278 Кб) | 30.06.2015 17:17 | |
| 2-124835 | Скачать файл Приложение №2 Проект договора (123 Кб) | 30.06.2015 17:18 |
Источник тендера:
только для подписчиков »
Источник тендера:
только для подписчиков »
Другие тендеры за этот временной период
Зеркало обзорное сферическое ф1290 ммРемонт шинопровода м/кранов
Трубка ТСЭФ
Резиновые уплотнители
Поставка "Металлопрокат" для РЭС "Вологодский" филиала "Северный" ОАО "Оборонэнерго"
выполнение работ по Капитальному ремонту кабельной линии 0,4 кВ от ТП-9, инв. № 865179589 на участке от ТП-9 до д. 33 по адресу: Калужская обл., Козельский р-н, Козельск г., в/г № 5, в/ч 54055 для нужд филиала «Юго-Западный» ОАО «Оборонэнерго».
