Лот №1, выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции фасадов корпусов имущественного комплекса института, входных порталов корп.2.
Скрыть лот №1
Извещение о проведении процедуры закупки "Конкурс № 2378966-1" (Идёт приём заявок)
|
|
Принять участие: (*время Московское)
|
|
Многоэтапность:
|
Процедура проводится в 1 этап.
|
Возможность проведения процедуры переторжки:
|
Возможно.
Внимание! Возможна приостановка переторжки, согласно п.10 Раздела 1 Приложения 12 ЕОСЗ.
|
Организатор конкурса:
|
Акционерное общество "Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения", Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д.5 стр.1
|
Контактное лицо организатора:
|
Емельянова Татьяна Борисовна
главный специалист
|
Информация о заказчиках:
|
Наименование
|
Контактная информация по проведению тендера
|
ИНН
|
КПП
|
АО "СНИИП"
|
Место нахождения: 123060, Российская Федерация, г. Москва, Расплетина ул, 5, стр. 1 123060, Москва г, Расплетина ул, 5, стр.
Почтовый адрес: 123060, Российская Федерация, г. Москва, Расплетина ул, 5, стр. 1 123060, Москва г, Расплетина ул, 5, стр.
|
7734592593
|
773401001
|
|
Предмет закупки:
|
Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции фасадов корпусов имущественного комплекса института, входных порталов корп.2.
|
Предмет договора по лоту:
|
выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции фасадов корпусов имущественного комплекса института, входных порталов корп.2.
|
Категория продукции:
|
[41.20.40.000] Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов возведению пристроек реконструкции и ремонту зданий)
|
Начальная (максимальная) цена договора:
|
21 094 204,42 руб. (в том числе НДС)
|
Условия поставки:
|
производственный корпус АО «СНИИП» по адресу: г. Москва, ул. Расплетина, д.5, стр.2 (территория действующего предприятия с пропускным режимом).
|
Условия оплаты:
|
оплата Работ по каждому этапу производится после их выполнения в полном объеме, в размере 100% Цены соответствующего этапа Работ, указанной в п. 2.1.1, 2.1.2 Договора (Часть 3
«Проект договора» Тома 1 закупочной документации), в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) по
этапу без замечаний и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) на основании выставленного Подрядчиком счета.
|
Обеспечение заявки на участие в конкурсе:
|
Форма обеспечения
|
Размер и валюта обеспечения
|
Денежные средства, безотзывная банковская гарантия
|
Требуется обеспечение заявки в размере 110000.00 рублей, RUB
|
|
Обеспечение исполнения договора: #btnRequest-2378966-1 .CreditsRequest, .CreditsRequest { padding: 5px 20px; font-size: 18px; } Получить банковскую гарантию
#creditRequestTable-2378966-1 { border: solid 3px #2B7DA7; border-collapse: collapse; } #creditRequestTable-2378966-1 img { height: 200px !important; width: 200px !important; }
|
Банковские гарантии от Банка «ВТБ24» для поставщиков и подрядчиков ГК «РОСАТОМ». ООО МКК «РусТендер» – один из лидеров тендерного кредитования. Финансовая, юридическая и
консалтинговая поддержка клиентов по всей территории России. Сервис высочайшего качества, экономия времени, комфортная ценовая политика.
|
|
Банк «СКИБ» предоставляет финансовые продукты и сервисы в режиме онлайн, направленые на поддержку участников закупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ: - Банковские гарантии - Тендерное
кредитование (44-ФЗ) - Кредит на исполнение контракта
|
|
ОО МКК «А-План» - компания полного цикла финансовых продуктов и услуг, ориентированных на рынок государственных и полугосударственных закупок. Миссия компании: Сделать
финансовые продукты простыми и доступными для бизнеса. Выдача денег на площадку в течении 1 часа!
|
|
Обеспечение обязательств по договору:
|
Форма обеспечения
|
Информация об обеспечении
|
Денежные средства, безотзывная банковская гарантия, поручительство
|
Требуется обеспечение исполнения договора в размере 10.00 %. Срок предоставления после заключения договора, в срок не позднее 15 дней с даты его заключения
|
|
Обеспечение гарантийных обязательств:
|
Форма обеспечения
|
Размер обеспечения
|
Денежные средства, безотзывная банковская гарантия, поручительство
|
Требуется обеспечение исполнения гарантийных обязательств в размере 5.00%, RUB
|
|
Критерии оценки:
|
1. Цена договора;
2. Квалификация участника;
2.1. Опыт участника процедуры закупки.
|
Признак принадлежности к субъектам МСП:
|
Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП
|
Регламентные даты:
|
Дата и время окончания приёма заявок на участие в конкурсе:
|
20.11.2017 12:00
|
Дата и время вскрытия конвертов в конкурсе:
|
20.11.2017 12:00
|
Дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
|
23.11.2017 23:59
|
Дата оценки заявок и подведения итогов закупки:
|
23.11.2017
|
Срок заключения договора после определения победителя:
|
08.12.2017
|
Прочее:
|
Позиции:
|
№
|
Наименование
|
Количество
|
Ставка НДС
|
Дата начала поставки
|
Дата окончания поставки
|
1
|
Вып. строит.-монт. работ по реконстр фасадов корп.имущ.-го комплексаин-та, вх.порталов корп.2
|
1.000 ШТ
|
18%
|
08.12.2017
|
15.10.2018
|
Просмотр позиций по лоту
|
Требования к участникам:
|
№
|
Формулировка требования
|
1
|
быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в РФ порядке (для российских юридических лиц); быть зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя в установленном в РФ порядке (для российских индивидуальных предпринимателей); быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права в соответствии с
законодательством государства по месту нахождения (для иностранных участников);
Требуемые документы:
- копия уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы налогооблажения (для участников закупки, применяющих ее);
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора: -
решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ,
учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения
договора являются крупной сделкой; - решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено
законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в
закупке, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью или сведения, что данная сделка для такого участника не является крупной сделкой и/или сделкой с
заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки
и/или сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.
- копии документов о государственной регистрации из следующих: - для юридических лиц – копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из
ЕГРЮЛ); для индивидуальных предпринимателей – копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - выписка ЕГРИП). - Выписка из ЕГРЮЛ
или выписка из ЕГРИП должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения – то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня
официальной публикации извещения о проведении закупки; допускается предоставление указанных выписок, сформированных с помощью сайта http://egrul.nalog.ru/#; - для иных
физических лиц – копии документов, удостоверяющих личность; - для иностранных лиц – копии документов о государственной регистрации в качестве субъекта гражданского права в
соответствии с законодательством государства по месту нахождения, сопровождающиеся переводом на русский язык; в составе заявки, предоставляемой в бумажной форме, данные
документы предоставляются легализованными (допускается апостилирование) с нотариально заверенным переводом на русский язык;
- копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в закупке от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица,
выполняющего функции единоличного исполнительного органа (для юридического лица); если заявка на участие в закупке подписывается по доверенности, то в составе заявки также
предоставляется такая доверенность). Если заявка на участие в закупке и (или) входящие в ее состав документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие
полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;
- копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);
|
10
|
наличие системы управления охраной труда (СУОТ).
Требуемые документы:
- подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей системы
управления охраной труда (СУОТ)
- подтверждение по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у участника закупки системы управления охраной труда (СУОТ)
|
11
|
Участник закупки должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей, выполняющий работы/оказывающий услуги на сумму более 5% от общей цены заявки
участника закупки: а) осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/соисполнителя; б) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполнения работ/оказания
услуг.
Требуемые документы:
- Копии договоров (в том числе предварительныx или под условием) с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика. В случае отсутствия в
составе заявки на участие в закупке указанных договоров, документы, представленные на такого субподрядчика считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не
учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в закупке. План распределения видов и объемов работ между участником закупки и субподрядчиками. Данный план заполняется
и предоставляется как в случае привлечения участником закупки субподрядчиков, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что
субподрядчики не планируются к привлечению.
|
12
|
наличие опыта: должен иметь в рамках заключенных договоров на работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений завершенных в 2014-2017 гг. (последние 3 года) на
сумму 8 438 000,00 рублей.
Требуемые документы:
- справка об опыте выполнения договоров с обязательным приложением копий следующих документов, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета: - документов,
подтверждающих состав работ/услуг, составленных в рамках договора, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения: - реквизиты договора (номер и дата); -
перечень выполненных работ/оказываемых услуг; - документов, подтверждающих исполнение работ/услуг, составленных в рамках договора для финансовой отчетности, подписанных
сторонами договора, содержащих следующие сведения: - реквизиты договора (номер и дата); - перечень переданных и принятых заказчиком по договору работ/услуг; - стоимость
переданных и принятых заказчиком по договору работ/услуг.
|
2
|
если исполнение договора предусмотрено на территории РФ: иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством РФ (для российских участников); иметь право на
ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения такого участника закупки и в соответствии с законодательством РФ (для иностранных
участников); если исполнение договора предусмотрено на территории иностранного государства: иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством РФ (для
российских участников); иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения такого участника закупки (для иностранных
участников); иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту исполнения договора (для российских и иностранных участников).
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение о наличии права ведения деятельности в соответствии с законодательством по месту
нахождения участника закупки и месту исполнения договора. Иностранными участниками дополнительно предоставляется краткая пояснительная записка, содержащая: - положения
законодательства государства по месту его нахождения и (или) ведения деятельности, регламентирующие их правоспособность и условия осуществления деятельности, связанной с
исполнением обязательств по договору (контракту), заключаемому по итогам закупки; - наименование и реквизиты (номер и дата принятия, номер и дата действующей редакции)
национальных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми ведет свою деятельность иностранный участник закупки.
|
3
|
не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица);
- об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом)
- подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в
отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда,
административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;
|
4
|
не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность,
которой приостановлена;
Требуемые документы:
- подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в
отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда,
административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда,
административного органа; - о неприостановлении деятельности участника закупки.
|
5
|
соответствовать требованиям, установленным на основании поручений Правительства РФ: должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в
том числе конечных).
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора
сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации и документы,
подтверждающие данные сведения.
|
6
|
уровень обеспеченности финансовыми ресурсами участника закупки должен быть не ниже 30 единиц, согласно методике расчета
Требуемые документы:
- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший финансовый год и за истекший период финансового года (6 месяцев текущего финансового года/ 9 месяцев текущего
финансового года) в соответствии с требованиями и порядком, предусмотренными разделом 3 документации.
|
7
|
обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством РФ (или законодательством государства, на территории которого будет использоваться
поставляемая по договору продукция), связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе необходимыми лицензиями или свидетельствами о
допуске на выполнение работ или оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении и документации о закупке срока окончания подачи заявок, в объеме
выполняемых работ, услуг, а именно: а) должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора,
право на заключение которого является предметом настоящей закупки: членство в саморегулируемой организации, требуемое для выполнения договора, в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Член саморегулируемой организации должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации,
в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация, за исключением случаев указанных в ч.3 ст. 55.6 ГрК РФ. б) подтвердить право некоммерческой организации на
статус саморегулируемой организации, если участник является членом такой саморегулируемой организации.
Требуемые документы:
- копии разрешающих документов на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, а именно: копии документов, указанные в столбце
«Требования» данного пункта вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности и/или работ. требования о членстве СРО: • выписка из реестра членов
саморегулируемой организации, членом которой является участник закупки, зарегистрированный в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая
саморегулируемая организация; • выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой является участник закупки, зарегистрированной на территории любого из
субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с субъектом Российской Федерации, в котором зарегистрирован участник закупки, если на территории субъекта Российской
Федерации, в котором зарегистрирован участник закупки, отсутствует зарегистрированная саморегулируемая организация. ? выписка из реестра членов саморегулируемой организации,
членом которой является участник закупки, зарегистрированной на территории любого из субъектов Российской Федерации (для иностранных юридических лиц); любой документ
органа надзора за саморегулируемыми организациями из ниже указанных, подтверждающий право некоммерческой организации на статус саморегулируемой организации: o решение
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, выданное на основании Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207, o письмо
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в адрес СРО или участника закупки, o выписка Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору из государственного реестра СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства. Если разрешающий документ заканчивает свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя
закупки, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в закупке включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос
нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа.
|
8
|
отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства РФ о размещении
государственных и муниципальных заказов; - в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом».
Требуемые документы:
- документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
|
9
|
участник закупки должен выполнить собственными силами не менее 80% от общего объема выполняемых по договору строительно-монтажных работ (в денежном выражении от общей
стоимости строительно-монтажных работ).
Требуемые документы:
- заполненный участником закупки план распределения видов и объемов выполнения работ; Если участник закупки является управляющей компанией, возглавляющей организации,
осуществляющие строительство, являющиеся ее дочерними зависимыми обществами, и такая управляющая компания осуществляет функции организации, координации, управления и
контроля действий данных организаций, то при рассмотрении заявок на участие в закупке на соответствие данному требованию объемы работ, выполняемые такими организациями
учитываются, как работы, выполняемые собственными силами участника закупки, при условии предоставления документов, подтверждающих принадлежность субподрядчиков к дочерним
зависимым обществам такого участника, позволяющие учесть объемы работ, выполняемые субподрядчиками, как работы, выполняемые собственными силами участника.
|
|
Требования к продукции:
|
№
|
Формулировка требования
|
1
|
Выполняемые работы должны соответствовать требованиям, указанным в томе 2 «Техническая часть».
Требуемые документы:
- Техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого требования, предусмотренного технической частью закупочной документации (том 2), в соответствии с
инструкциями, приведенными в закупочной документации (соответствующая Форма), в том числе содержащее: описание участником в его заявке выполняемых работ и(или) оказываемых
услуг (в том числе состав работ и(или) услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ и(или) услуг, сроки выполнения работ и(или) услуг); указание
объема работ и(или) услуг или порядка его определения.
|
|
Формы для участия:
|
Заявка участника
|
Сводная таблица стоимости
|
График оплаты поставляемого товара выполнения работ оказываемых услуг
|
Техническое предложение
|
План распределения объемов поставки
|
|
Действия:
|
Ознакомиться с правилами проведения процедуры закупки
|
|
Вопросы претендентов/участников - 0
|