01-11-2017

Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту фасадов и кровель в рамках комплексного благоустройства ул. Бутырский Вал по 15-ти адресам: Угловой пер., д. 21; Новослободская ул., д. 73/68, стр. 2; Бутырский Вал ул., д. 8/3, стр. 3; Бутырский Вал ул., д. 7, стр. 1; Бутырский Вал ул., д. 20; Бутырский Вал ул., д. 8/3, стр. 1; Бутырский Вал ул., д. 7, стр. 2; Бутырский Вал ул., д. 18, стр. 1; Бутырский Вал ул., д. 28, стр. 1; Бутырский Вал ул., д. 30, стр. 1; Бутырский Вал ул., д. 32, стр. 1; Бутырский Вал ул., д. 48, стр. 1; Бутырский Вал ул., д. 50, стр. 1; Бутырский Вал ул., д. 52, стр. 1; Бутырский Вал ул., д. 68 (#30471664)

Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Москва
Сумма контракта: 72 658 670 рублей

Поделиться

Общая информация о закупке

Номер закупки на ЕИС 0173200001417001059
Способ определения поставщика Электронный аукцион
Размещение заказа осуществляет Уполномоченный орган
Размещение осуществляет ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
Название тендера Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту фасадов и кровель в рамках комплексного благоустройства ул. Бутырский Вал по 15-ти адресам: Угловой пер., д. 21; Новослободская ул., д. 73/68, стр. 2; Бутырский Вал ул., д. 8/3, стр. 3; Бутырский Вал ул., д. 7, стр. 1; Бутырский Вал ул., д. 20; Бутырский Вал ул., д. 8/3, стр. 1; Бутырский Вал ул., д. 7, стр. 2; Бутырский Вал ул., д. 18, стр. 1; Бутырский Вал ул., д. 28, стр. 1; Бутырский Вал ул., д. 30, стр. 1; Бутырский Вал ул., д. 32, стр. 1; Бутырский Вал ул., д. 48, стр. 1; Бутырский Вал ул., д. 50, стр. 1; Бутырский Вал ул., д. 52, стр. 1; Бутырский Вал ул., д. 68
Площадка проведения тендера доступна только для пользователей оформивших подписку

Изменения извещения о проведении электронного аукциона

Номер изменения: 1
Краткое описание изменения: Проект
Основание: Решение Заказчика (организации, осуществляющей определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчика) от 01.11.2017

Контактная информация

Размещение осуществляет ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
Место нахождения Российская Федерация, 105062, Москва, УЛ МАКАРЕНКО, 4/1
Почтовый адрес Российская Федерация, 107045, г. Москва, Печатников пер. , д.12
Ответственное должностное лицо Герасимова Наталья Владимировна

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала срока подачи заявок 31.10.2017 в 19:49:06
Дата и время окончания срока подачи заявок 17.11.2017 в 08:00:00
Место подачи заявок на участие ОАО «Единая электронная торговая площадка»
Порядок подачи заявок на участие В соответствии с документацией об электронном аукционе и ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок 20.11.2017
Дата и время аукциона в электронной форме 23.11.2017 в 10:08:00
Время проведения аукциона 10:08

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта 72 658 670 Российский рубль
Источник финансирования Бюджет города Москвы
Номер организации заказчика 03732000042
Организация заказчика ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ "УКРИС"

Контрактные условия

Место доставки доступно только для пользователей оформивших подписку
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг 31.12.2018

Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок 3 632 933 Российский рубль
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок В соответствии с правилами и порядком, определенными оператором электронной торговой площадки
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 40302810145254000060 л/с БИК 044525000

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта 21 797 601 Российский рубль
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта Контракт заключается после предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта, которое может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Безотзывная банковская гарантия должна быть составлена с учетом требований ст.ст. 368-378 ГК РФ, постановления Правительства РФ от 08.11.2013 №1005. В тексте безотзывной банковской гарантии должно быть предусмотрено: -право заказчика представлять требование, в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, об уплате денежной суммы и/или ее части по банковской гарантии в случае в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения генподрядчиком (исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, а также в случаях, установленных ч.13 ст.44 Закона РФ от 05.04.2013 N 44-ФЗ; -обязанность банка уплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по банковской гарантии в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки; -изменения и дополнения, вносимые в контракт, не освобождают банк от исполнения обязательств по банковской гарантии; -все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по банковской гарантии должны разрешаться в Арбитражном суде города Москвы. Срок внесения обеспечения до момента заключения контракта.
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта: p/c 40302810145254000060 л/с БИК 044525000

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги: Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства
Количество: 1.00 (Единица измерения: УСЛ ЕД)
Цена за ед.изм.: 72 658 670 Российский рубль
Стоимость: 72 658 670 Российский рубль
Код по ОКПД2: 42.11.20.000 (Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов)


Всего на сумму: 72 658 670 Российский рубль

Особенности размещения заказа

Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Требование к наличию опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)