Лот №1, Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ, работ по монтажу оборудования по объекту «Реконструкция Центра размещения и подготовки нештатной спасательной группы
Белоярской АЭС» в связи с его перепрофилированием в «Учебно-тренировочный центр Белоярской АЭС» (инв. № 200038) в соответствии с техническими заданиями
Скрыть лот №1
Извещение о проведении процедуры закупки "Конкурс № 2387401-1" (Идёт приём заявок)
|
|
Принять участие: (*время Московское)
|
|
Многоэтапность:
|
Процедура проводится в 1 этап.
|
Возможность проведения процедуры переторжки:
|
Возможно.
Внимание! Возможна приостановка переторжки, согласно п.10 Раздела 1 Приложения 12 ЕОСЗ.
|
Организатор конкурса:
|
Акционерное общество "Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" Центральный аппарат, Россия, 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25
|
Контактное лицо организатора:
|
Анюхина Татьяна Сергеевна
Главный специалист ДУЗ
|
Информация о заказчиках:
|
Наименование
|
Контактная информация по проведению тендера
|
ИНН
|
КПП
|
АО "Концерн Росэнергоатом"
|
Место нахождения: 109507, Российская Федерация, г. Москва, Ферганская ул, 25 109507, Москва г, Ферганская ул, 25
Почтовый адрес: 109507, Российская Федерация, г. Москва, Ферганская ул, 25 109507, Москва г, Ферганская ул, 25
|
7721632827
|
772101001
|
|
Предмет закупки:
|
Право заключения договора на Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ, работ по монтажу оборудования по объекту «Реконструкция Центра размещения и подготовки
нештатной спасательной группы Белоярской АЭС» в связи с его перепрофилированием в «Учебно-тренировочный центр Белоярской АЭС» (инв. № 200038) в соответствии с техническими
заданиями
|
Предмет договора по лоту:
|
Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ, работ по монтажу оборудования по объекту «Реконструкция Центра размещения и подготовки нештатной спасательной группы
Белоярской АЭС» в связи с его перепрофилированием в «Учебно-тренировочный центр Белоярской АЭС» (инв. № 200038) в соответствии с техническими заданиями
|
Категория продукции:
|
[41.20.40.900] Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки
|
Начальная (максимальная) цена договора:
|
95 925 130,64 руб. (в том числе НДС)
|
Условия поставки:
|
624250, г. Заречный Свердловской области, "Учебно-тренировочный центр Белоярской АЭС" , расположенный на территории стройбазы № 1 Белоярской АЭС
|
Условия оплаты:
|
Оплата выполненных работ (этапа работ) производится Заказчиком по факту их выполнения на основании акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (ф.КС-2,
КС-3) и счета-фактуры Подрядчика (предъявленные за отчетный период не позднее 28 числа отчетного месяца) не более 30 (тридцати), календарных дней с даты подписания акта сдачи –
приемки выполненных работ и передачи Подрядчиком Заказчику комплекта исполнительной документации (акты освидетельствования скрытых работ, документы, подтверждающие проведение
контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий), акты освидетельствования ответственных конструкций, журналы работ, исполнительные схемы на выполненные работы,
акты передачи объектов под последующие работы другим организациям, иные документы, предусмотренные РД 11-02-2006, а также копий платежных документов на материалы, используемых
Подрядчиком взамен указанных в сметных нормативах.
|
Обеспечение заявки на участие в конкурсе:
|
Форма обеспечения
|
Размер и валюта обеспечения
|
Денежные средства, безотзывная банковская гарантия
|
Требуется обеспечение заявки в размере 1918502.61 рубля, RUB
|
|
Обеспечение исполнения договора: #btnRequest-2387401-1 .CreditsRequest, .CreditsRequest { padding: 5px 20px; font-size: 18px; } Получить банковскую гарантию
#creditRequestTable-2387401-1 { border: solid 3px #2B7DA7; border-collapse: collapse; } #creditRequestTable-2387401-1 img { height: 200px !important; width: 200px !important; }
|
Банковские гарантии от Банка «ВТБ24» для поставщиков и подрядчиков ГК «РОСАТОМ». ООО МКК «РусТендер» – один из лидеров тендерного кредитования. Финансовая, юридическая и
консалтинговая поддержка клиентов по всей территории России. Сервис высочайшего качества, экономия времени, комфортная ценовая политика.
|
|
Банк «СКИБ» предоставляет финансовые продукты и сервисы в режиме онлайн, направленые на поддержку участников закупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ: - Банковские гарантии - Тендерное
кредитование (44-ФЗ) - Кредит на исполнение контракта
|
|
ОО МКК «А-План» - компания полного цикла финансовых продуктов и услуг, ориентированных на рынок государственных и полугосударственных закупок. Миссия компании: Сделать
финансовые продукты простыми и доступными для бизнеса. Выдача денег на площадку в течении 1 часа!
|
|
Обеспечение обязательств по договору:
|
Форма обеспечения
|
Информация об обеспечении
|
Денежные средства, безотзывная банковская гарантия, поручительство
|
Требуется обеспечение исполнения договора в размере 5.00 %. Срок предоставления до заключения договора либо после заключения договора, в срок не позднее 15 дней с даты его
заключения
|
|
Обеспечение гарантийных обязательств:
|
Форма обеспечения
|
Размер обеспечения
|
Денежные средства, безотзывная банковская гарантия, поручительство
|
Требуется обеспечение исполнения гарантийных обязательств в размере 5.00%, RUB
|
|
Критерии оценки:
|
1. Цена договора;
2. Квалификация участника;
2.1. Опыт участника процедуры закупки.
|
Признак принадлежности к субъектам МСП:
|
Ограничение по принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства
Обновить сведения по МСП
|
Регламентные даты:
|
Дата и время окончания приёма заявок на участие в конкурсе:
|
08.12.2017 10:00
|
Дата и время вскрытия конвертов в конкурсе:
|
08.12.2017 10:00
|
Дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
|
21.12.2017 23:59
|
Дата оценки заявок и подведения итогов закупки:
|
28.12.2017
|
Срок заключения договора после определения победителя:
|
19.01.2018
|
Прочее:
|
Позиции:
|
№
|
Наименование
|
Количество
|
Ставка НДС
|
Цена за единицу, с НДС
|
Дата начала поставки
|
Дата окончания поставки
|
1
|
Реконструкция УТЦ_СМР
|
1.000 ЕР
|
18%
|
61 922 563,61 руб.
|
19.02.2018
|
30.09.2018
|
2
|
Реконструкция УТЦ_ПНР
|
1.000 ЕР
|
18%
|
34 002 567,03 руб.
|
13.06.2018
|
30.09.2018
|
Просмотр позиций по лоту
|
Требования к участникам:
|
№
|
Формулировка требования
|
1
|
быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);
Требуемые документы:
- Получение сведений о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно с
помощью сайта http://egrul.nalog.ru/
- а) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке»: - подтверждение, что лицо, подписывающее заявку на участие в закупке, обладает полномочиями
на подписание заявки от имени участника закупки, и понимает об ответственности за все действия, возникшие на основании подписанной заявки на участие в закупке; - заявление о
применении упрощенной системы налогообложения (при ее применении).
- б) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора: -
решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ,
учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения
договора являются крупной сделкой; - решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено
законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в
закупке, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью или сведения, что данная сделка для такого участника не является крупной сделкой и/или сделкой с
заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки
и/или сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.
|
2
|
не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица);
- об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом)
|
3
|
не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность,
которой приостановлена;
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда,
административного органа; - о неприостановлении деятельности участника закупки.
|
4
|
соответствовать требованиям, установленным на основании поручений Правительства РФ: должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в
том числе конечных).
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора
сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации и документы,
подтверждающие данные сведения.
|
5
|
обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством РФ (или законодательством государства, на территории которого будет использоваться
поставляемая по договору продукция), связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе необходимыми лицензиями на выполнение работ или
оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении и документации о закупке срока окончания подачи заявок, в объеме выполняемых работ, услуг, а именно:
а) должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, право на заключение которого
является предметом настоящей закупки: - членство в саморегулируемой организации, требуемое для выполнения договора в области строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства. Член саморегулируемой организации должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована
такая саморегулируемая организация, за исключением случаев указанных в ч.3 ст. 55.6 ГрК РФ. б) подтвердить право некоммерческой организации на статус саморегулируемой
организации, если участник является членом такой саморегулируемой организации. Требования о членстве в саморегулируемой организации, указываются в соответствии с
требованиями Градостроительного кодекса РФ. Членство в саморегулируемых организациях не требуется участникам закупки, если по результатам закупки заключается договор с лицом,
не являющимся застройщиком, техническим заказчиком, лицом, получившим в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации разрешение на использование земель или
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности (для выполнения инженерных изысканий), лицом, ответственным за эксплуатацию здания,
сооружения, региональным оператором, субподрядчикам (соисполнителям), а также в следующих случаях: в области инженерных изысканий в соответствии с п. 2.1 ч. 2 ст. 47 ГрК РФ;
в области архитектурно-строительного проектирования в соответствии с п. 4.1 ч. 4 ст. 48 ГрК РФ; - в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства в соответствии с п.п. 2.1, 2.2 ч. 2 ст. 52 ГрК РФ.
Требуемые документы:
- копии разрешающих документов на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, а именно: - копии документов, указанные в столбце
«Требования» данного пункта вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности и/или работ. - если в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ для участника
закупки требуется членство в СРО, выписка из реестра членов СРО, членом которой является участник закупки из следующих: - выписка из реестра членов СРО, членом которой
является участник закупки, зарегистрированный в том же субъекте РФ, в котором зарегистрирована такая СРО, при наличии в данном субъекте РФ СРО; - выписка из реестра членов
СРО, членом которой является участник закупки, зарегистрированной на территории любого из субъектов РФ, имеющих общую границу с субъектом РФ, в котором зарегистрирован
участник закупки, если на территории субъекта РФ, в котором зарегистрирован участник закупки, отсутствует зарегистрированная СРО; - выписка из реестра членов СРО, членом
которой является участник закупки, зарегистрированной на территории любого из субъектов РФ (для иностранных юридических лиц); - любой документ органа надзора за СРО из ниже
указанных, подтверждающий право некоммерческой организации на статус СРО: - решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, выданное на
основании Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207, - письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в адрес СРО или в
адрес участника закупки, - выписка Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору из государственного реестра СРО, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Если разрешающий документ заканчивает свое действие в период с момента
изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в
закупке включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от
соответствующего органа.
|
6
|
отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства РФ о размещении
государственных и муниципальных заказов.
Требуемые документы:
- документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
|
7
|
отсутствие за последние 2 года в отношении участника закупки следующих, подтвержденных документально, установленных фактов и случаев в рамках закупок, проводимых
Госкорпорацией «Росатом» и ее организациями в соответствии со Стандартом: а) случаев уклонения от заключения договора по результатам закупок, в которых участник признан
победителем закупки или с ним было принято решение о заключении договора, как с единственным участником закупки: - прямой письменный отказ от подписания договора; - не
подписание проекта договора в предусмотренный для этого в документации срок; - предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие
ранее установленным в документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям; - непредставление документов,
обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных документацией и обязательствами, отраженными в заявке данного участника; - отказ иностранного участника,
от подписания договора на условиях, предложенных в ходе проведения закупки и указанных на ЭТП таким участником; б) случаев непредставления обеспечения договора, если
договором, заключенным по результатам закупки было предусмотрено его предоставление после заключения договора; в) установленных правоохранительными органами фактов
предоставления недостоверных сведений, существенных для принятия закупочной комиссией решения о допуске участника к участию в закупке и (или) оценки его заявки, указанных
участником закупки в своей заявке, приведших к уголовному наказанию виновных лиц; г) случаев расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в связи с
существенным нарушением поставщиком условий договора.
Требуемые документы:
- документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно по наименованию и ИНН
участника закупки (сайт http://zakupki.rosatom.ru/Web.aspx?node=unscrupulous)
|
8
|
наличие системы управления охраной труда (СУОТ).
Требуемые документы:
- подтверждение по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у участника закупки системы управления охраной труда (СУОТ)
|
9
|
Участник закупки должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей, выполняющий работы/оказывающий услуги на сумму более 5% от общей цены заявки
участника закупки: а) осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/соисполнителя; б) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполнения работ/оказания
услуг.
Требуемые документы:
- Копии договоров (в том числе предварительныx или под условием) с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика. В случае отсутствия в
составе заявки на участие в закупке указанных договоров, документы, представленные на такого субподрядчика считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не
учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в закупке. План распределения видов и объемов работ между участником закупки и субподрядчиками. Данный план заполняется
и предоставляется как в случае привлечения участником закупки субподрядчиков, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что
субподрядчики не планируются к привлечению.
|
|
Требования к продукции:
|
№
|
Формулировка требования
|
1
|
Выполняемые работы должны соответствовать требованиям, указанным в Томе 2 «Техническая часть» закупочной документации.
Требуемые документы:
- Техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого требования, предусмотренного технической частью документации по запросу предложений (том 2) в соответствии с
инструкциями, приведенными в документации по запросу предложений (подраздел 4, Форма 2). ? описание участником в его заявке выполняемых работ (в том числе состав работ и
последовательность их выполнения, технология выполнения работ, сроки выполнения работ); ? указание объема работ или порядка его определения.
|
|
Формы для участия:
|
Заявка участника
|
Сводная таблица стоимости
|
График поставки товара выполнения работ оказания услуг
|
График оплаты поставляемого товара выполнения работ оказываемых услуг
|
Техническое предложение
|
План распределения объемов работ/услуг
|
|
Действия:
|
Ознакомиться с правилами проведения процедуры закупки
|
|
Вопросы претендентов/участников - 0
|