|
Лот №1, Выполнение работ по ремонту объектов недвижимости Смоленского филиала «Смоленскатомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго»
Скрыть лот №1
|
Извещение о проведении процедуры закупки "Запрос предложений № 2402509-1" (Идёт приём заявок)
|
|
Принять участие: (*время Московское)
|
|
|
Многоэтапность:
|
Процедура проводится в 1 этап.
|
|
Возможность проведения процедуры переторжки:
|
Возможно.
Внимание! Возможна приостановка переторжки, согласно п.10 Раздела 1 Приложения 12 ЕОСЗ.
|
|
Организатор запроса предложений:
|
Акционерное общество "Атомтехэнерго", Россия, 115432, Московская область, Москва, Проезд Проектируемый 4062-й, дом 6, стр. 2
|
|
Контактное лицо организатора:
|
Черняк Юлия Сергеевна
Ведущий специалист по организации и проведению закупочных процедур
|
|
Информация о заказчиках:
|
|
Наименование
|
Контактная информация по проведению тендера
|
ИНН
|
КПП
|
|
АО "Атомтехэнерго"
|
Место нахождения: 115432, Российская Федерация, г. Москва, Проектируемый 4062-й проезд, 6, стр. 2, пом.501 (5 этаж) 115432, Москва г,
Почтовый адрес: 115432, Российская Федерация, г. Москва, Проектируемый 4062-й проезд, 6, стр. 2, пом.501 (5 этаж) 115432, Москва г,
|
5029106714
|
772501001
|
|
|
Предмет закупки:
|
Право заключения договора на тему: "Выполнение работ по ремонту объектов недвижимости Смоленского филиала "Смоленскатомтехэнерго" АО "Атомтехэнерго"".
|
|
Предмет договора по лоту:
|
Выполнение работ по ремонту объектов недвижимости Смоленского филиала «Смоленскатомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго»
|
|
Категория продукции:
|
[43.21.10] Работы электромонтажные
|
|
Начальная (максимальная) цена договора:
|
2 117 402,87 руб. (в том числе НДС)
|
|
Условия поставки:
|
в соответствии с Техническим заданием.
|
|
Условия оплаты:
|
в соответствии с Проектом договора (Часть 3 «Проект договора»).
|
|
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений:
|
Не требуется
|
|
Критерии оценки:
|
1. Цена договора;
2. Опыт участника процедуры закупки.
|
|
Признак принадлежности к субъектам МСП:
|
Ограничение по принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства
Обновить сведения по МСП
|
|
Регламентные даты:
|
|
Дата и время окончания приёма предложений на участие в запросе предложений:
|
29.01.2018 10:00
|
|
Дата вскрытия конвертов в запросе предложений:
|
29.01.2018 10:00
|
|
Дата и время рассмотрения предложений на участие в запросе предложений:
|
16.02.2018 23:59
|
|
Дата оценки предложений и подведения итогов закупки:
|
26.02.2018
|
|
Срок заключения договора после определения победителя:
|
23.03.2018
|
|
Прочее:
|
|
Позиции:
|
|
№
|
Наименование
|
Количество
|
Ставка НДС
|
Цена за единицу, с НДС
|
Дата начала поставки
|
Дата окончания поставки
|
|
1
|
Выполнение работ по ремонту объектов недвижимости СМАТЭ
|
1.000 ШТ
|
18%
|
2 117 402,87 руб.
|
23.03.2018
|
31.08.2018
|
Просмотр позиций по лоту
|
|
Требования к участникам:
|
|
№
|
Формулировка требования
|
|
1
|
быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);
Требуемые документы:
- б) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора: -
решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ,
учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения
договора являются крупной сделкой; - решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено
законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в
закупке, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью или сведения, что данная сделка для такого участника не является крупной сделкой и/или сделкой с
заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки
и/или сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.
- Получение сведений о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно с
помощью сайта http://egrul.nalog.ru/
- а) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке»: - подтверждение, что лицо, подписывающее заявку на участие в закупке, обладает полномочиями
на подписание заявки от имени участника закупки, и понимает об ответственности за все действия, возникшие на основании подписанной заявки на участие в закупке; - заявление о
применении упрощенной системы налогообложения (при ее применении).
|
|
2
|
не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица);
- об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом)
|
|
3
|
не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность,
которой приостановлена;
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда,
административного органа; - о неприостановлении деятельности участника закупки.
|
|
4
|
отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства РФ о размещении
государственных и муниципальных заказов.
Требуемые документы:
- документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
|
|
5
|
отсутствие за последние 2 года в отношении участника закупки следующих, подтвержденных документально, установленных фактов и случаев в рамках закупок, проводимых
Госкорпорацией «Росатом» и ее организациями в соответствии со Стандартом: а) случаев уклонения от заключения договора по результатам закупок, в которых участник признан
победителем закупки или с ним было принято решение о заключении договора, как с единственным участником закупки: - прямой письменный отказ от подписания договора; - не
подписание проекта договора в предусмотренный для этого в документации срок; - предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие
ранее установленным в документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям; - непредставление документов,
обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных документацией и обязательствами, отраженными в заявке данного участника; - отказ иностранного участника,
от подписания договора на условиях, предложенных в ходе проведения закупки и указанных на ЭТП таким участником; б) случаев непредставления обеспечения договора, если
договором, заключенным по результатам закупки было предусмотрено его предоставление после заключения договора; в) установленных правоохранительными органами фактов
предоставления недостоверных сведений, существенных для принятия закупочной комиссией решения о допуске участника к участию в закупке и (или) оценки его заявки, указанных
участником закупки в своей заявке, приведших к уголовному наказанию виновных лиц; г) случаев расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в связи с
существенным нарушением поставщиком условий договора.
Требуемые документы:
- документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно по наименованию и ИНН
участника закупки (сайт http://zakupki.rosatom.ru/Web.aspx?node=unscrupulous)
|
|
6
|
наличие системы управления охраной труда (СУОТ).
Требуемые документы:
- подтверждение по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у участника закупки системы управления охраной труда (СУОТ)
|
|
7
|
Участник закупки должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей, выполняющий работы/оказывающий услуги на сумму более 5% от общей цены заявки
участника закупки: а) осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/соисполнителя; б) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполнения работ/оказания
услуг.
Требуемые документы:
- Копии договоров (в том числе предварительныx или под условием) с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика. В случае отсутствия в
составе заявки на участие в закупке указанных договоров, документы, представленные на такого субподрядчика считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не
учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в закупке. План распределения видов и объемов работ между участником закупки и субподрядчиками. Данный план заполняется
и предоставляется как в случае привлечения участником закупки субподрядчиков, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что
субподрядчики не планируются к привлечению.
|
|
|
Требования к продукции:
|
|
№
|
Формулировка требования
|
|
1
|
Продукция должна соответствовать требованиям, указанным в томе 2 «Техническая часть».
Требуемые документы:
- Техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого технического требования (том 2) в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации
(соответствующая Форма), в том числе предоставить в составе технического предложения: ¬ - описание участником в его заявке выполняемых работ на объектах Смоленского филиала
«Смоленскатомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго» (в том числе состав работ и последовательность их выполнения, технология выполнения работ, сроки выполнения работ).
|
|
|
Формы для участия:
|
Заявка участника
|
Сводная таблица стоимости
|
График поставки товара выполнения работ оказания услуг
|
График оплаты поставляемого товара выполнения работ оказываемых услуг
|
Техническое предложение
|
План распределения объемов работ/услуг
|
|
|
Действия:
|
Ознакомиться с правилами проведения процедуры закупки
|
#btnRequest-2402509-1 .CreditsRequest, .CreditsRequest { padding: 5px 20px; font-size: 18px; } Получить банковскую гарантию
#creditRequestTable-2402509-1 { border: solid 3px #2B7DA7; border-collapse: collapse; } #creditRequestTable-2402509-1 img { height: 200px !important; width: 200px !important; }
|
Банковские гарантии от Банка «ВТБ24» для поставщиков и подрядчиков ГК «РОСАТОМ». ООО МКК «РусТендер» – один из лидеров тендерного кредитования. Финансовая, юридическая и
консалтинговая поддержка клиентов по всей территории России. Сервис высочайшего качества, экономия времени, комфортная ценовая политика.
|
|
Банк «СКИБ» предоставляет финансовые продукты и сервисы в режиме онлайн, направленые на поддержку участников закупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ: - Банковские гарантии - Тендерное
кредитование (44-ФЗ) - Кредит на исполнение контракта
|
|
Вопросы претендентов/участников - 0
|
Полная информация по тендеру закрыта