|
||
Организатор процедуры: | Открытое Акционерное Общество "Оборонэнерго", Россия, 119160, Московская область, г. Москва, ул. Знаменка, д.19 | |
Заказчик: | Филиал "Волго-Вятский" | |
Контактное лицо: |
Соболев Алексей Евгеньевич Начальник отдела обеспечения производства филиала "Волго-Вятский" ОАО "Оборонэнерго" |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Монтаж трансформаторов силовых и комплектов подстанций Монтаж силового трансформатора ТМ-4000/35, демонтаж/монтаж РЗиА силового трансформатора по п/с "Лагерная-II" 35/10 кВ для нужд филиала "Волго-Вятский" ОАО "Оборонэнерго". |
|
Количество и единицы измерения: | 1 договор | |
Цена за единицу: | 2 197 838,51 руб. | |
Начальная цена предмета договора: | 2 197 838,51 руб. (в том числе НДС) | |
Условия оплаты: |
Аванс-10% в течение 10 (десяти) банковских дней, далее по факту поэтапного выполнения работ, на основании подписанных актов выполненных работ, оформленных по форме КС-2, КС-3. Окончательный расчет после выполнения последнего этапа работ и предоставления всей необходимой технической документации, в течении 40 (сорока) календарных дней, с момента подписания акта выполненных работ. |
|
Источник финансирования: | Собственные средства | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
Место-Нижегородская обл., Володарский р-он, п. Новосмолинский, ул. Шоссейная д.15А. Силовой трансформатор находится на ОРУ п/с "Лагерная-II " Условия- Аванс-10% в течение 10 (десяти) банковских дней, далее по факту поэтапного выполнения работ, на основании подписанных актов выполненных работ, оформленных по форме КС-2, КС-3. Окончательный расчет после выполнения последнего этапа работ и предоставления всей необходимой технической документации, в течение 40 (сорока) календарных дней, с момента подписания акта выполненных работ. Сроки-в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания Договора. -!!! Цена предложения Участника размещения заказа должна в обязательном порядке включать в себя НДС (18 %) (в т.ч. для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения). |
|
Сроки выполнения предмета договора: | В течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания Договора. | |
Дата публикации: | 27.08.2012 13:31 | |
Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru до 03.09.2012 13:33 | |
Критерии оценки котировочных заявок: |
-сроки выполнения работ; -срок предоставления гарантий качества работ; -цена договора; -квалификация участников конкурса. |
|
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 17.09.2012 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 111065" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
Требования к участникам: |
В настоящей процедуре может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке. -Участник должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом процедуры; - в отношении участника не должно проводиться процедур ликвидации данного участника (для юридического лица) и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства; - деятельность участника заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедуре; - в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд) должны отсутствовать сведения об участнике размещения заказа. -Участниками размещения заказа не могут являться: 1. лица, в отношении которых имеются подтвержденные факты неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств ,а также совершившие действия (бездействия), свидетельствующие о недобросовестности поведения в отношении ОАО "Оборонэнерго"; 2. лица, в заявках которых на участие в процедурах размещения заказа представлены недобросовестные сведения. - Участники размещения заказа должны иметь документ об аккредитации, подтверждающий соответствие их квалификации требованиям, установленным в ОАО "Оборонэнерго". Участники, не имеющие вышеуказанного документа, могут быть допущены к участию в процедуре размещения заказа при условии представления всех документов ,прилагаемых к заявке. Наличие в собственности соответствующих механизмов, оборудования и инвентаря для производства работ. |
|
Документы, прилагаемые к заявке: |
Документы которые необходимо разместить в личном кабинете: -учредительные документы (устав, учредительный договор); -свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц; -полученную не позже чем за три месяца до дня размещения извещения о размещении заказа выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; -свидетельство о постановке на учет в налоговых органах; -документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (приказ о назначении руководителя); -доверенности на лиц, действующих от имени участника размещения заказа); -бухгалтерский баланс за последний отчетный период; -Обязательно заполнение информационной карты в личном кабинете участника. Документы прикрепляемые к заявке: -ЗАЯВКА с приложениями; -Сметы!!!! (см.требование к сметной документации) -Свидетельство СРО; -Выписка из реестра СРО о членстве; -Выписка из реестра ростехнадзора о регистрации СРО; -банковские реквизиты; -справка о выполнении аналогичных работ (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых (желательно); -отзывы о работе, данные контрагентами (желательно). |
|
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Комиссия: | 603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 15, 8831-272-52-77, info@vt.oen.su | |
Председатель комиссии: | Маланов Е.В - Директор филиала | |
Члены комиссии: |
Сидлер В.Г. - Главный инженер Прокофьев В.Н. - Зам. директора по ТР и ОП Праводелова В.Ю. - Зам. директора по экономике и финансам Попова А.Р. - Начальник юр. отдела Филиппова А.В. - Ведущий специалист отдела ОП |
|
Комментарии: |
Заявки принимаются ТОЛЬКО посредством электронного документооборота через Торговую Систему «ОБОРОНТОРГ». Предоставление неполного комплекта документов, согласно условиям указанных в Техническом Задании и уведомлении по торговой процедуре, будет являться основанием для отклонения заявки. Цена предложения Участника размещения заказа должна в обязательном порядке включать в себя НДС (18 %) (в т.ч. для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения). Все документы должны быть заверены печатью и подписью Генерального директора!!! |
Подача предложений через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
№ файлаИзменен | |||
1-111065 | Скачать файл Документация к торгам (911 Кб) | 27.08.2012 13:22 |