|
||
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130802/0610/553 | |
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1308020610553 | |
Организатор процедуры: | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Ростовская атомная станция", Россия, 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д.25 | |
Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" | |
Контактное лицо: |
Юркина Юлия Сергеевна Инженер ДГ ОЯБиН |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Модернизация зданий и сооружений реабилитационно-оздоровительного центра (Разработка рабочей документации по реконструкции комплекса строений базы отдыха "Белая Вежа") | |
Категория продукции: |
Индивидуальный |
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |
Цена за единицу: | 3 490 983,00 руб. | |
Начальная цена предмета договора: | 3 490 983,00 руб. (в том числе НДС) | |
Условия оплаты: | Оплата выполненных работ производится Заказчиком по факту их выполнения на основании акта сдачи – приемки выполненных работ и счета-фактуры Исполнителя в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи – приемки выполненных работ (Аванс не предусмотрен). Расчеты по договору осуществляются перечислением денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя или, по согласованию Сторон, посредством передачи в качестве оплаты векселей и иных ценных бумаг по акту приема-передачи. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика или дата подписания акта приема-передачи векселей и иных ценных бумаг. | |
Источник финансирования: | Собственные средства | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Ростовская АЭС | |
Срок заключения договора после определения победителя: | 30.08.2013 | |
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 30.08.2013, Дата окончания поставки: 25.12.2013 | |
Дата публикации: | 02.08.2013 15:19 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 07.08.2013 11:00 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 15.08.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1182507" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
Требования к участникам: |
1. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 2. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников). 3. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена 4. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 5. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки, в объёме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, в том числе: 5.1. Не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена 5.2. Должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам запроса предложений (быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидульального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников) 5.3. Для выполнения вышеперечисленных работ необходимо: наличие свидетельства СРО на проектирование по следующим видам работ: - п. 1 «работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка»; - п. 2 «работы по подготовке архитектурных решений»; - п. 3 «работы по подготовке конструктивных решений»; - п. 4 п.п (4.1, 4.2) «работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий»; - п. 5 «работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий»; - п.6 «работы по подготовке технологических решений»; - п. 8 «работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации»; - п. 9 «работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды»; - п. 10 «работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»; - п. 11 «работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения»; - п. 12 «работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений». 5.4. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 5.5. Должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5% 6. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
|
Документы, прилагаемые к заявке: |
1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника
закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа, о
неприостановлении экономической деятельности участника закупки 2. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 3. Перечень видов работ утвержден Приказом Минрегиона № 624 от 30.12.2009 "Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" (зарегистрирован в Минюсте РФ 15.04.2010 N 16902) 4. 5. не требуется |
|
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
№ файла | Файл | Комментарий | Изменен |
1-1182507 | Скачать файл ИЗВЕЩЕНИЕ утв. (белая вежа) (309 Кб) | 02.08.2013 15:09 | |
2-1182507 | Скачать файл ТЗ последнее (171 Кб) | 02.08.2013 15:10 | |
3-1182507 | Скачать файл ДОКУМЕНТАЦИЯ утв. (белая вежа) (528 Кб) | 02.08.2013 15:10 | |
4-1182507 | Скачать файл ПРОЕКТ ДОГОВОРА (341 Кб) | 02.08.2013 15:10 |