|
Лот №1, изготовление и испытание запасных частей и принадлежностей к оборудованию
Скрыть лот №1
|
Извещение о проведении процедуры закупки "Закупка во исполнение доходных договоров (УЗ) № 2883007-1" (Идёт приём заявок)
|
|
Принять участие: (*время Московское)
|
|
|
Организатор закупки во исполнение доходных договоров (УЗ):
|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМЭНЕРГОРЕМОНТ", Россия, 115432, 115432, г. Москва, Проектируемый проезд 4062-й, дом 6, строение 2
|
|
Контактное лицо организатора:
|
Бусыгина Екатерина
главный эксперт
|
|
Информация о заказчиках:
|
|
Наименование
|
Контактная информация по проведению тендера
|
ИНН
|
КПП
|
|
Акционерное общество "Атомэнергоремонт"
|
Место нахождения: 115432, Российская Федерация, г. Москва, 115432, Москва г,Проектируемый 4062-й проезд, 6, стр. 2 115432, Москва г,
Почтовый адрес: 115432, Российская Федерация, г. Москва, 115432, Москва г,Проектируемый 4062-й проезд, 6, стр. 2 115432, Москва г,
|
5029112443
|
775050001
|
|
|
Предмет закупки:
|
Право заключения договора на изготовление и испытание запасных частей и принадлежностей к оборудованию
|
|
Предмет договора по лоту:
|
изготовление и испытание запасных частей и принадлежностей к оборудованию
|
|
Категория продукции:
|
[26.51.82.190] Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок
[28.11.31.000] Части турбин на водяном паре и прочих паровых турбин
[28.11.99.000] Услуги по производству двигателей и турбин, кроме двигателей авиационных, автомобильных и мотоциклетных, отдельные, выполняемые субподрядчиком
[28.11.21.120] Турбины паровые для атомных электростанций
|
|
Начальная (максимальная) цена договора:
|
2 442 637 023,60 руб. (в том числе НДС)
|
|
Условия поставки:
|
См. документацию
|
|
Условия оплаты:
|
См. документацию
|
|
Обеспечение заявки на участие в закупке во исполнение доходных договоров (УЗ):
|
Не требуется
|
|
Обеспечение исполнения договора:
|
|
Обеспечение обязательств по договору:
|
|
Форма обеспечения
|
Информация об обеспечении
|
|
Денежные средства, безотзывная банковская гарантия, поручительство
|
Требуется обеспечение исполнения договора в размере 5.00 %. Срок предоставления после заключения договора, в срок не позднее 20 дней с даты его заключения
|
|
|
Критерии оценки:
|
1. Цена договора; 2. Квалификация участника; 2.1. Опыт участника процедуры закупки.
|
|
Признак принадлежности к субъектам МСП:
|
Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП
|
|
Регламентные даты:
|
|
Дата и время начала приема предложений на участие в закупке во исполнение доходных договоров (УЗ):
|
27.12.2021 17:08
|
|
Дата и время окончания приёма предложений на участие в закупке во исполнение доходных договоров (УЗ):
|
12.01.2022 10:00
|
|
Дата вскрытия конвертов в закупке во исполнение доходных договоров (УЗ):
|
12.01.2022 10:00
|
|
Дата и время рассмотрения предложений на участие в закупке во исполнение доходных договоров (УЗ):
|
18.01.2022 23:59
|
|
Дата оценки предложений и подведения итогов закупки:
|
18.01.2022
|
|
Срок заключения договора после определения победителя:
|
24.01.2022
|
|
Прочее:
|
|
Позиции:
|
|
№
|
Наименование
|
Группа материалов
|
Количество
|
Ставка НДС
|
Базис сравнения
|
Цена за единицу
|
Дата начала поставки
|
Дата окончания поставки
|
|
1
|
Разработка методик испытаний и технической документации для номенклатуры первого этапа перечня ЗИП
|
Группа работ услуг прочее
|
1.000 УШТ
|
20%
|
Нет - с учётом налогов
|
16 532 254,80 руб. (в том числе НДС)
|
24.01.2022
|
30.06.2022
|
|
2
|
Изготовление опытной партии ЗИП первого этапа
|
Группа работ услуг прочее
|
1.000 УШТ
|
20%
|
Нет - с учётом налогов
|
105 141 877,20 руб. (в том числе НДС)
|
24.01.2022
|
30.06.2023
|
|
3
|
Проведение испытаний (предварительных и приемочных) опытной партии ЗИП первого этапа согласно разработанным программам и методикам испытаний. Передача изготовленных опытных
образцов Заказчику
|
Группа работ услуг прочее
|
1.000 УШТ
|
20%
|
Нет - с учётом налогов
|
49 052 044,80 руб. (в том числе НДС)
|
24.01.2022
|
30.01.2024
|
|
4
|
Разработка методик испытаний и технической документации для номенклатуры второго этапа перечня ЗИП
|
Группа работ услуг прочее
|
1.000 УШТ
|
20%
|
Нет - с учётом налогов
|
22 534 777,20 руб. (в том числе НДС)
|
24.01.2022
|
30.06.2024
|
|
5
|
Изготовление опытной партии ЗИП второго этапа
|
Группа работ услуг прочее
|
1.000 УШТ
|
20%
|
Нет - с учётом налогов
|
128 969 280,00 руб. (в том числе НДС)
|
24.01.2022
|
28.02.2025
|
Показано 5 позиций из 10
Просмотр позиций по лоту
|
|
Требования к участнику:
|
|
№
|
Требование
|
|
1
|
быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в РФ порядке (для российских юридических лиц); быть зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя в установленном в РФ порядке (для российских индивидуальных предпринимателей); быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права в соответствии с
законодательством государства по месту нахождения (для иностранных участников);
Требуемые документы:
- копии документов о государственной регистрации из следующих: - для юридических лиц – копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (далее - выписка
из ЕГРЮЛ); - для индивидуальных предпринимателей – копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - выписка ЕГРИП). Выписка из
ЕГРЮЛ или выписка из ЕГРИП должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения – то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня
официальной публикации извещения о проведении закупки; допускается предоставление указанных выписок, сформированных с помощью сайта http://egrul.nalog.ru/; - для иных
физических лиц – копии документов, удостоверяющих личность; - для иностранных лиц – копии документов о государственной регистрации в качестве субъекта гражданского права в
соответствии с законодательством государства по месту нахождения, сопровождающиеся переводом на официальный язык закупки в соответствии с требованиями закупочной
документации; в составе заявки, предоставляемой в бумажной форме, данные документы предоставляются легализованными (допускается апостилирование) с нотариально заверенным
переводом на официальный язык закупки;
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» заявление о применении участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников
закупки, применяющих ее);
- копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);
- копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в закупке от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица,
выполняющего функции единоличного исполнительного органа (для юридического лица); если заявка на участие в закупке подписывается по доверенности, то в составе заявки также
предоставляется такая доверенность). Если заявка на участие в закупке и (или) входящие в ее состав документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие
полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора: -
решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ,
учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения
договора являются крупной сделкой; - решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено
законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в
закупке, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью или сведения, что данная сделка для такого участника не является крупной сделкой и/или сделкой с
заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки
и/или сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.
|
|
2
|
если исполнение договора предусмотрено на территории РФ: иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством РФ (для российских участников); иметь право на
ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения такого участника закупки и в соответствии с законодательством РФ (для иностранных
участников); если исполнение договора предусмотрено на территории иностранного государства: иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством РФ (для
российских участников); иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения такого участника закупки (для иностранных
участников); иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту исполнения договора (для российских и иностранных участников).
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение о наличии права ведения деятельности в соответствии с законодательством по месту
нахождения участника закупки и месту исполнения договора. Иностранными участниками дополнительно предоставляется краткая пояснительная записка, содержащая: - положения
законодательства государства по месту его нахождения и (или) ведения деятельности, регламентирующие их правоспособность и условия осуществления деятельности, связанной с
исполнением обязательств по договору (контракту), заключаемому по итогам закупки; - наименование и реквизиты (номер и дата принятия, номер и дата действующей редакции)
национальных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми ведет свою деятельность иностранный участник закупки.
|
|
3
|
не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица);
- об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом)
- подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в
отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда,
административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;
|
|
4
|
не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность,
которой приостановлена;
Требуемые документы:
- подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в
отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда,
административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда,
административного органа; - о неприостановлении деятельности участника закупки.
|
|
5
|
соответствовать требованиям, установленным на основании поручений Правительства РФ: должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в
том числе конечных).
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора
документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
|
|
6
|
уровень обеспеченности финансовыми ресурсами участника закупки должен быть не ниже 30 единиц, согласно методике расчета
Требуемые документы:
- и) копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущий истекший финансовый год и 9 месяцев истекшего текущего финансового года, по которому годовая отчетность
находится на стадии подготовки, в соответствии с требованиями и порядком, изложенным в приложении № 5 к запросу заявок на участие в закупке.
|
|
7
|
отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства РФ о размещении
государственных и муниципальных заказов.
Требуемые документы:
- документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
|
|
8
|
отсутствие сведений о субподрядчике/соисполнителе закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального
закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства
РФ о размещении государственных и муниципальных заказов.
Требуемые документы:
- документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
|
|
9
|
отсутствие за последние 2 года в отношении участника закупки следующих, подтвержденных документально, установленных фактов и случаев в рамках закупок, проводимых
Госкорпорацией «Росатом» и ее организациями в соответствии со Стандартом: а) случаев уклонения от заключения договора по результатам закупок, в которых участник признан
победителем закупки или с ним было принято решение о заключении договора, как с единственным участником закупки: - прямой письменный отказ от подписания договора; - не
подписание проекта договора в предусмотренный для этого в документации срок; - предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие
ранее установленным в документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям; - непредставление документов,
обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных документацией и обязательствами, отраженными в заявке данного участника; - отказ иностранного участника,
от подписания договора на условиях, предложенных в ходе проведения закупки и указанных на ЭТП таким участником; б) случаев непредставления обеспечения договора, если
договором, заключенным по результатам закупки было предусмотрено его предоставление после заключения договора; в) установленных правоохранительными органами фактов
предоставления недостоверных сведений, существенных для принятия закупочной комиссией решения о допуске участника к участию в закупке и (или) оценки его заявки, указанных
участником закупки в своей заявке, приведших к уголовному наказанию виновных лиц; г) случаев расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в связи с
существенным нарушением поставщиком условий договора.
Требуемые документы:
- документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно по наименованию и ИНН
участника закупки (сайт http://zakupki.rosatom.ru/Web.aspx?node=unscrupulous)
|
|
10
|
отсутствие за последние 2 года в отношении субподрядчика/соисполнителя закупки следующих, подтвержденных документально, установленных фактов и случаев в рамках закупок,
проводимых Госкорпорацией «Росатом» и ее организациями в соответствии со Стандартом: а) случаев уклонения от заключения договора по результатам закупок, в которых участник
признан победителем закупки или с ним было принято решение о заключении договора, как с единственным участником закупки: - прямой письменный отказ от подписания договора; - не
подписание проекта договора в предусмотренный для этого в документации срок; - предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие
ранее установленным в документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям; - непредставление документов,
обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных документацией и обязательствами, отраженными в заявке данного участника; - отказ иностранного участника,
от подписания договора на условиях, предложенных в ходе проведения закупки и указанных на ЭТП таким участником; б) случаев непредставления обеспечения договора, если
договором, заключенным по результатам закупки было предусмотрено его предоставление после заключения договора; в) установленных правоохранительными органами фактов
предоставления недостоверных сведений, существенных для принятия закупочной комиссией решения о допуске участника к участию в закупке и (или) оценки его заявки, указанных
участником закупки в своей заявке, приведших к уголовному наказанию виновных лиц; г) случаев расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в связи с
существенным нарушением поставщиком условий договора.
Требуемые документы:
- документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно по наименованию и ИНН
участника закупки (сайт http://zakupki.rosatom.ru/Web.aspx?node=unscrupulous)
|
|
11
|
Ненахождение участников закупки и/или их субподрядных организаций (соисполнителей), изготовителей в перечнях физических лиц, юридических лиц, а также контролируемых указанными
физическими и юридическими лицами организаций, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.11.2018 N 1300 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. N 592. Заказчик вправе в любой момент вплоть до подписания
договора отклонять/отстранять участников закупки, в случае: нахождения участников закупки и/или изготовителей в перечнях физических лиц, юридических лиц, а также
контролируемых указанными физическими и юридическими лицами организаций, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» (далее – Постановление №
1300).
Требуемые документы:
- - информация от участника в отношении всей цепочки собственников участника и его субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, включая бенефициаров (в том числе
конечных) с указанием долей участия в организации по форме приложения № 2 к заявке на участие в закупке (приложение № 3 к запросу заявок на участие в закупке) и в
соответствии с инструкциями, приведенными в документации о закупке; - справка об информированности об отклонении/ отстранении участника закупки в случае несоответствия
участника закупки, его субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованию настоящего подпункта по форме приложения № 3 к заявке на участие в закупке (приложение № 3 к
запросу заявок на участие в закупке) и в соответствии с инструкциями, приведенными в документации о закупке.
|
Просмотр требований к участникам
|
|
Требования к продукции:
|
|
№
|
Требование
|
|
1
|
Работы/услуги должны соответствовать требованиям, указанным в приложении № 2 к настоящему запросу
Требуемые документы:
- Техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого требования, предусмотренного техническим заданием (приложение № 2 к запросу заявок на участие в закупке), по
форме, согласно приложению № 1 к заявке на участие в закупке (приложение № 3 к запросу на участие в закупке), в соответствии с инструкциями, приведенными в документации о
закупке, в том числе содержащее: - описание участником в его заявке выполняемых работ/оказываемых услуг, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных
характеристик (в том числе состав работ/услуг и последовательность их выполнения/оказания, технология выполнения работ/оказания услуг, сроки выполнения работ/оказания
услуг); - указание объема работ/услуг или порядка его определения.
|
Просмотр требований к продукции
|
|
Формы для участия:
|
Заявка участника
|
Сводная таблица стоимости на поставку товаров
|
График оплаты
|
План распределения видов и объемов выполнения работ/ оказания услуг между участником закупки и субподрядчиками/ соисполнителями
|
Техническое предложение
|
|
|
Действия:
|
Ознакомиться с правилами проведения закупки во исполнение доходных договоров (УЗ)
|
|
Экспертиза заявки ( ? )
|
Вопросы претендентов/участников - 0 ( ? ) Внимание!
Вопрос, на который организатор ещё не ответил, может видеть только задавший его участник.
|
Полная информация по тендеру закрыта