|
Лот №1, Смоленская АЭС. Модернизация автоматизированной системы контроля радиационной обстановки. Внедрение оборудования радиационного контроля в центральных залах энергоблоков.
Выполнение пусконаладочных работ в центральных залах энергоблоков 1, 2, 3.
Скрыть лот №1
|
Извещение о проведении процедуры закупки "Запрос предложений № 2942081-1" (Идёт приём заявок)
|
|
Принять участие: (*время Московское)
|
|
|
Многоэтапность:
|
Процедура проводится в 1 этап.
|
|
Возможность проведения процедуры переторжки:
|
Возможно
Внимание! Возможна приостановка переторжки, согласно п.10 Раздела 1 Приложения 12 ЕОСЗ
|
|
Организатор запроса предложений:
|
Филиал ОАО"Концерн РОсэнергоатом" "Смоленская атомная станция" "Смоленская атомная станция", Россия, 216400, Смоленская область, Десногорск, 216400, Смоленская область, г.
Десногорск, Смоленская АЭС
|
|
Контактное лицо организатора:
|
Петрущенкова Елена Николаевна
Инженер УЗ
|
|
Информация о заказчиках:
|
|
Наименование
|
Контактная информация по проведению тендера
|
ИНН
|
КПП
|
|
Акционерное общество "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях"
|
Место нахождения: 109507, Российская Федерация, г. Москва, Ферганская ул, 25 109507, Москва г, Ферганская ул, 25
Почтовый адрес: 109507, Российская Федерация, г. Москва, Ферганская ул, 25 109507, Москва г, Ферганская ул, 25
|
7721632827
|
772101001
|
|
|
Предмет закупки:
|
Право заключения договора на Смоленская АЭС. Модернизация автоматизированной системы контроля радиационной обстановки. Внедрение оборудования радиационного контроля в центральных
залах энергоблоков. Выполнение пусконаладочных работ в центральных залах энергоблоков 1, 2, 3.
|
|
Предмет договора по лоту:
|
Смоленская АЭС. Модернизация автоматизированной системы контроля радиационной обстановки. Внедрение оборудования радиационного контроля в центральных залах энергоблоков.
Выполнение пусконаладочных работ в центральных залах энергоблоков 1, 2, 3.
|
|
Категория продукции:
|
[33.20.39.100] Услуги по монтажу оборудования для объектов использования атомной энергии
|
|
Начальная (максимальная) цена договора:
|
4 054 260,00 руб. (в том числе НДС)
|
|
Условия поставки:
|
Место выполнения работ – Смоленская АЭС, энергоблок №1 (п.п.901/1; 905/1,2; 914/1; Г324/1), энергоблок №2 (п.п.901/2; 905/3,4; 910/2; 914/2, Г324/2), энергоблок №3 (п.п.901;
905/1,2; 914/1, Г222/1).
|
|
Условия оплаты:
|
в соответствии с проектом договора (Часть 3 «Проект договора» Тома 1 закупочной документации).
|
|
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений:
|
Не требуется
|
|
Критерии оценки:
|
1. Цена договора; 2. Наличие действующей системы менеджмента качества, подтвержденной сертификатом соответствия Системы сертификации РОСАТОМРЕГИСТР.
|
|
Признак принадлежности к субъектам МСП:
|
Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП
|
|
Регламентные даты:
|
|
Дата и время начала приема предложений на участие в запросе предложений:
|
01.06.2022 08:47
|
|
Дата и время окончания приёма предложений на участие в запросе предложений:
|
14.06.2022 08:00
|
|
Дата вскрытия конвертов в запросе предложений:
|
14.06.2022 08:00
|
|
Дата и время рассмотрения предложений на участие в запросе предложений:
|
30.06.2022 23:59
|
|
Дата оценки предложений и подведения итогов закупки:
|
07.07.2022
|
|
Срок заключения договора после определения победителя:
|
28.07.2022
|
|
Прочее:
|
|
Позиции:
|
|
№
|
Наименование
|
Группа материалов
|
Количество
|
Ставка НДС
|
Базис сравнения
|
Цена за единицу
|
Дата начала поставки
|
Дата окончания поставки
|
|
1
|
Энергоблок 1
|
Группа работ услуг прочее
|
1.000 ЕР
|
20%
|
Нет - с учётом налогов
|
1 351 420,00 руб. (в том числе НДС)
|
15.08.2022
|
20.12.2022
|
|
2
|
Энергоблок 2
|
Группа работ услуг прочее
|
1.000 ЕР
|
20%
|
Нет - с учётом налогов
|
1 351 420,00 руб. (в том числе НДС)
|
15.08.2022
|
20.12.2022
|
|
3
|
Энергоблок 3
|
Группа работ услуг прочее
|
1.000 ЕР
|
20%
|
Нет - с учётом налогов
|
1 351 420,00 руб. (в том числе НДС)
|
15.08.2022
|
20.12.2022
|
|
|
Требования к участнику:
|
|
№
|
Требование
|
|
1
|
быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в РФ порядке (для российских юридических лиц); быть зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя в установленном в РФ порядке (для российских индивидуальных предпринимателей); быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права в соответствии с
законодательством государства по месту нахождения (для иностранных участников);
Требуемые документы:
- копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в закупке от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица,
выполняющего функции единоличного исполнительного органа (для юридического лица); если заявка на участие в закупке подписывается по доверенности, то в составе заявки также
предоставляется такая доверенность). Если заявка на участие в закупке и (или) входящие в ее состав документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие
полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;
- копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» заявление о применении участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников
закупки, применяющих ее);
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора: -
решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ,
учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения
договора являются крупной сделкой; - решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено
законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в
закупке, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью или сведения, что данная сделка для такого участника не является крупной сделкой и/или сделкой с
заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки
и/или сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.
- копии документов о государственной регистрации из следующих: - для юридических лиц – копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (далее - выписка
из ЕГРЮЛ); - для индивидуальных предпринимателей – копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - выписка ЕГРИП). Выписка из
ЕГРЮЛ или выписка из ЕГРИП должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения – то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня
официальной публикации извещения о проведении закупки; допускается предоставление указанных выписок, сформированных с помощью сайта http://egrul.nalog.ru/; - для иных
физических лиц – копии документов, удостоверяющих личность; - для иностранных лиц – копии документов о государственной регистрации в качестве субъекта гражданского права в
соответствии с законодательством государства по месту нахождения, сопровождающиеся переводом на официальный язык закупки в соответствии с требованиями закупочной
документации; в составе заявки, предоставляемой в бумажной форме, данные документы предоставляются легализованными (допускается апостилирование) с нотариально заверенным
переводом на официальный язык закупки;
|
|
2
|
если исполнение договора предусмотрено на территории РФ: иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством РФ (для российских участников); иметь право на
ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения такого участника закупки и в соответствии с законодательством РФ (для иностранных
участников); если исполнение договора предусмотрено на территории иностранного государства: иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством РФ (для
российских участников); иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения такого участника закупки (для иностранных
участников); иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту исполнения договора (для российских и иностранных участников).
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение о наличии права ведения деятельности в соответствии с законодательством по месту
нахождения участника закупки и месту исполнения договора. Иностранными участниками дополнительно предоставляется краткая пояснительная записка, содержащая: - положения
законодательства государства по месту его нахождения и (или) ведения деятельности, регламентирующие их правоспособность и условия осуществления деятельности, связанной с
исполнением обязательств по договору (контракту), заключаемому по итогам закупки; - наименование и реквизиты (номер и дата принятия, номер и дата действующей редакции)
национальных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми ведет свою деятельность иностранный участник закупки.
|
|
3
|
Отсутствие недоимки по налогам, сборам задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ: для российских участников – отсутствие у участника закупки
недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, или если участником закупки в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок не принято
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - отсутствия недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период; - сведения об обжаловании указанных недоимки, задолженности, если участником закупки в установленном порядке подано заявление и решение по такому заявлению
на дату рассмотрения заявок не принято.
|
|
4
|
не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица);
- об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом)
- подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в
отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда,
административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;
|
|
5
|
не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность,
которой приостановлена;
Требуемые документы:
- подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в
отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда,
административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда,
административного органа; - о неприостановлении деятельности участника закупки.
|
|
6
|
соответствовать требованиям, установленным на основании поручений Правительства РФ: должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в
том числе конечных).
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора
сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации и документы,
подтверждающие данные сведения.
|
|
7
|
отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства РФ о размещении
государственных и муниципальных заказов.
Требуемые документы:
- документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
|
|
8
|
отсутствие сведений о субподрядчике/соисполнителе закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального
закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства
РФ о размещении государственных и муниципальных заказов.
Требуемые документы:
- документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
|
|
9
|
отсутствие за последние 2 года в отношении участника закупки следующих, подтвержденных документально, установленных фактов и случаев в рамках закупок, проводимых
Госкорпорацией «Росатом» и ее организациями в соответствии со Стандартом: а) случаев уклонения от заключения договора по результатам закупок, в которых участник признан
победителем закупки или с ним было принято решение о заключении договора, как с единственным участником закупки: - прямой письменный отказ от подписания договора; - не
подписание проекта договора в предусмотренный для этого в документации срок; - предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие
ранее установленным в документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям; - непредставление документов,
обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных документацией и обязательствами, отраженными в заявке данного участника; - отказ иностранного участника,
от подписания договора на условиях, предложенных в ходе проведения закупки и указанных на ЭТП таким участником; б) случаев непредставления обеспечения договора, если
договором, заключенным по результатам закупки было предусмотрено его предоставление после заключения договора; в) установленных правоохранительными органами фактов
предоставления недостоверных сведений, существенных для принятия закупочной комиссией решения о допуске участника к участию в закупке и (или) оценки его заявки, указанных
участником закупки в своей заявке, приведших к уголовному наказанию виновных лиц; г) случаев расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в связи с
существенным нарушением поставщиком условий договора.
Требуемые документы:
- документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно по наименованию и ИНН
участника закупки (сайт http://zakupki.rosatom.ru/Web.aspx?node=unscrupulous)
|
|
10
|
обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством РФ (или законодательством государства, на территории которого будет использоваться
поставляемая по договору продукция), связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе необходимыми лицензиями или свидетельствами о
допуске на выполнение работ или оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении и документации о закупке срока окончания подачи заявок, в объеме
выполняемых работ, услуг, а именно: а) должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора,
право на заключение которого является предметом настоящей закупки: - лицензию (включая условия ее действия), выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору на эксплуатацию ядерной установки (атомных станций, блоков атомных станций (АС)) в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации, дающую
право на выполнение работ по предмету закупки в соответствии с Томом 2 «Техническая часть» закупочной документации.
Требуемые документы:
- копии разрешающих документов на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, а именно: - копии документов, указанные в столбце
«Требования» данного пункта вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности и/или работ. Если разрешающий документ заканчивает свое действие в период с
момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на
участие в закупке включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от
соответствующего органа
|
|
11
|
отсутствие за последние 2 года в отношении субподрядчика/соисполнителя закупки следующих, подтвержденных документально, установленных фактов и случаев в рамках закупок,
проводимых Госкорпорацией «Росатом» и ее организациями в соответствии со Стандартом: а) случаев уклонения от заключения договора по результатам закупок, в которых участник
признан победителем закупки или с ним было принято решение о заключении договора, как с единственным участником закупки: - прямой письменный отказ от подписания договора; - не
подписание проекта договора в предусмотренный для этого в документации срок; - предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие
ранее установленным в документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям; - непредставление документов,
обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных документацией и обязательствами, отраженными в заявке данного участника; - отказ иностранного участника,
от подписания договора на условиях, предложенных в ходе проведения закупки и указанных на ЭТП таким участником; б) случаев непредставления обеспечения договора, если
договором, заключенным по результатам закупки было предусмотрено его предоставление после заключения договора; в) установленных правоохранительными органами фактов
предоставления недостоверных сведений, существенных для принятия закупочной комиссией решения о допуске участника к участию в закупке и (или) оценки его заявки, указанных
участником закупки в своей заявке, приведших к уголовному наказанию виновных лиц; г) случаев расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в связи с
существенным нарушением поставщиком условий договора
Требуемые документы:
- документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно по наименованию и ИНН
участника закупки (сайт http://zakupki.rosatom.ru/Web.aspx?node=unscrupulous)
|
|
12
|
Ненахождение участников закупки их субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, а также контролирующих указанные организации физических и юридических лиц в перечнях
физических лиц, юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» (далее Постановление №1300).
Требуемые документы:
- а) информация от участника закупки, в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с указанием долей участия в организации в
соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (Раздел 5, Форма 1.1). В случае если участником закупки является организация Госкорпорации «Росатом» и
актуальная информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с указанием долей участия в организации содержится в Единой
отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией Госкорпорации «Росатом», предоставление такой информации от участника закупки не требуется; б) заполненное
участником закупки по форме «Заявка на участие в закупке» закупочной документации (Раздел 5, форма 1) подтверждение о ненахождении его субподрядчиков (соисполнителей),
изготовителей, а также контролирующих указанные организации физических и юридических лиц в перечнях физических лиц, юридических лиц, в отношении которых применяются
специальные экономические меры в соответствии с Постановлением № 1300; в) заполненное участником закупки по форме «Заявка на участие в закупке» закупочной документации
(Раздел 5, форма 1) обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора информацию в отношении всей цепочки собственников его
субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) с указанием долей участия в организации в соответствии с инструкциями,
приведенными в закупочной документации (Раздел 5, Форма 1.1); Обязательство считается выполненным в случае если субподрядчиком (соисполнителем), изготовителем, привлекаемым
участником закупки является организация Госкорпорации «Росатом» и актуальная информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с
указанием долей участия в организации содержится в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией Госкорпорации «Росатом»; г) справка об
информированности об отклонении/отстранении участника закупки, в случае несоответствия участника закупки, его субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованию о
ненахождении их в перечнях физических лиц, юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с Постановлением № 1300 (Раздел 5,
форма 1.2);
|
|
13
|
наличие системы управления охраной труда (СУОТ).
Требуемые документы:
- подтверждение по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у участника закупки системы управления охраной труда (СУОТ)
- подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей системы
управления охраной труда (СУОТ)
|
|
14
|
Участник закупки должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей, выполняющий работы/оказывающий услуги на сумму более 5% от общей цены заявки
участника закупки: а) осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/соисполнителя; б) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполнения работ/оказания
услуг.
Требуемые документы:
- Копии договоров (в том числе предварительныx или под условием) с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика. В случае отсутствия в
составе заявки на участие в закупке указанных договоров, документы, представленные на такого субподрядчика считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не
учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в закупке. План распределения видов и объемов работ между участником закупки и субподрядчиками. Данный план заполняется
и предоставляется как в случае привлечения участником закупки субподрядчиков, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что
субподрядчики не планируются к привлечению.
|
|
15
|
Наличие опыта выполнения работ: должен иметь заключенные договор(ы) по строительству и/или реконструкции и/или ремонту и/или модернизации и/или расширению объектов,
относящихся, согласно пункту 1 части 1 статьи 48.1. Градостроительного кодекса РФ к объектам, использования атомной энергии (ОИАЭ) с завершенными в 2019-2022гг.
пусконаладочными работами систем радиационного контроля на общую сумму не менее 1 622 000,00 руб.
Требуемые документы:
- справка об опыте выполнения договоров с обязательным приложением копий следующих документов, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета: - документов,
подтверждающих состав работ/услуг, составленных в рамках договора, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения: - реквизиты договора (номер и дата); -
перечень выполненных работ/оказываемых услуг; - документов, подтверждающих исполнение работ/услуг, составленных в рамках договора для финансовой отчетности, подписанных
сторонами договора, содержащих следующие сведения: - реквизиты договора (номер и дата); - перечень переданных и принятых заказчиком по договору работ/услуг; - стоимость
переданных и принятых заказчиком по договору работ/услуг.
|
Просмотр требований к участникам
|
|
Требования к продукции:
|
|
№
|
Требование
|
|
1
|
Гарантии на выполненные работы сроком 24 месяца с даты подписания сторонами окончательного акта приемки работ.
Требуемые документы:
- техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого требования, предусмотренного технической частью закупочной документации (том 2), в соответствии с
инструкциями, приведенными в закупочной документации (соответствующая Форма), в том числе содержащее: -описание участником в его заявке выполняемых работ (в том числе состав
работ и последовательность их выполнения, технология выполнения работ, сроки выполнения работ); -указание объема работ или порядка его определения
|
|
2
|
Продукция должна соответствовать требованиям, указанным в томе 2 «Техническая часть».
Требуемые документы:
- Техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого требования, предусмотренного технической частью закупочной документации (том 2), в соответствии с
инструкциями, приведенными в закупочной документации (соответствующая Форма), в том числе содержащее: - описание участником в его заявке выполняемых работ (в том числе
состав работ и последовательность их выполнения, технология выполнения работ, сроки выполнения работ); - указание объема работ или порядка его определения.
|
Просмотр требований к продукции
|
|
Формы для участия:
|
Заявка на участие в закупке
|
Сводная таблица стоимости на оказание услуг
|
График оплаты
|
План распределения видов и объемов выполнения работ/ оказания услуг между участником закупки и субподрядчиками/ соисполнителями
|
Критерии оценки
|
|
|
Действия:
|
Ознакомиться с правилами проведения запроса предложений
|
|
Экспертиза заявки ( ? )
|
Вопросы претендентов/участников - 0 ( ? ) Внимание!
Вопрос, на который организатор ещё не ответил, может видеть только задавший его участник.
Жалобы участников - 0
|
Полная информация по тендеру закрыта