|
|||||||||||||
Организатор процедуры: | Акционерное общество "Гарнизон", Россия, 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19 | ||||||||||||
Контактное лицо: |
Кобызева Юлия Олеговна Начальник управления организации торгов и закупочной деятельности АО "Гарнизон" |
||||||||||||
Вид экономической деятельности (ОКВЭД): | 52.25.2. Розничная торговля безалкогольными напитками | ||||||||||||
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Вода питьевая Поставка питьевой природной воды в бутылях и бутылочках и оборудования к ним на 2015 год. |
||||||||||||
Обеспечение заявки на участие: |
Сумма обеспечения торговой процедуры составляет 41 074,53 руб. Средства необходимо перевести на счет оператора портала. Создать платежное поручение
|
||||||||||||
Количество и единицы измерения: | 1 договор | ||||||||||||
Обязательное применение ЭП: | Нет | ||||||||||||
Цена за единицу: | 410 745,32 руб. | ||||||||||||
Начальная цена предмета договора: | 410 745,32 руб. (в том числе НДС) | ||||||||||||
Условия оплаты: | В соответствии с требованиями закупочной документации. | ||||||||||||
Источник финансирования: | Собственные средства | ||||||||||||
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
г.Москва, ул.Садовническая, д.53 (г.Москва, Космодамианская наб., д.24, стр.1), склад Заказчика. Условия и сроки поставки в соответствии с требованиями закупочной документации. |
||||||||||||
Сроки выполнения предмета договора: | В соответствии с требованиями закупочной документации. | ||||||||||||
Дата публикации: | 17.03.2015 18:28 | ||||||||||||
Критерии оценки котировочных заявок: | В соответствии с требованиями закупочной документации. | ||||||||||||
Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru до 25.03.2015 12:00 | ||||||||||||
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 30.03.2015 18:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | ||||||||||||
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 123191" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | ||||||||||||
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | ||||||||||||
Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
||||||||||||
Требования к участникам: |
Участник процедуры закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе: 1. Соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки. 2. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и (или) не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). 3. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена. 4. Должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки. 5. У Участника процедуры закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. 6. Отсутствие сведений об Участнике закупочной процедуры в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сведений об Участнике процедуры закупки. |
||||||||||||
Документы, прилагаемые к заявке: | В соответствии с требованиями закупочной документации. | ||||||||||||
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | ||||||||||||
Комиссия: | 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 53, info@oboronservice.ru, 8 (499) 790-90-49. | ||||||||||||
Председатель комиссии: | Хрусталев С.А. - Заместитель директора Департамента стратегического развития холдинга АО "Гарнизон". | ||||||||||||
Члены комиссии: |
Семенов К.Ю. - Начальник управления материально-технического обеспечения и технической поддержки АО "Гарнизон". Маметов Р.И. - Заместитель начальника Юридического управления АО "Гарнизон". Атрохов Я.А. - Главный специалист отдела бюджетного планирования Планово-экономического управления АО "Гарнизон". Блейер С.В. - Начальник отдела организации торгов Управления организации торгов и закупочной деятельности АО "Гарнизон". |
||||||||||||
Комментарии: |
1. Данная процедура закупки не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура закупки также не
является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура закупки не накладывает на Заказчика
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 2. Данная процедура закупки проводится в соответствии с Положением о торгово-закупочной деятельности 1. Данная процедура закупки не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура закупки также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 2. Данная процедура закупки проводится в соответствии с Положением о торгово-закупочной деятельности АО "Гарнизон". |
Подача предложений через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, xls, pdf, ppt, txt, zip, jpg, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 50 Мб каждый.
№ файла | Файл | Комментарий |
Подписан |
1-123191 | Скачать файл Закупочная документация (132 Кб) | 17.03.2015 18:27 |