04-05-2013
Сумма контракта: 499 000 рублей
Организатор тендера: Филиал "Юго-Западный" ОАО «Оборонэнерго»
Поставка информационных знаков и табличек безопасности для оснащения линий электропередач и распределительных устройств 0,4-10 кВ (#8619716)
Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: МоскваСумма контракта: 499 000 рублей
Организатор тендера: Филиал "Юго-Западный" ОАО «Оборонэнерго»
Полная информация по тендеру закрыта
Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Купить "На поставку информационных знаков и табличек безопасности для оснащения линий электропередач и распределительных устройств 0,4-10 кВ для нужд филиала "Юго-Западный" ОАО "Оборонэнерго""
|
||
| Организатор процедуры: | Филиал "Юго-Западный" ОАО «Оборонэнерго», Россия, 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д.19 | |
| Заказчик: | Филиал "Юго-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | |
| Контактное лицо: |
Рябец Евгений Александрович |
|
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Полиграфическое исполнение и услуги, связанные с полиграфическим исполнением На поставку информационных знаков и табличек безопасности для оснащения линий электропередач и распределительных устройств 0,4-10 кВ для нужд филиала "Юго-Западный" ОАО "Оборонэнерго" |
|
| Количество и единицы измерения: | 1 договор | |
| Сумма обеспечения: | Не указана | |
| Цена за единицу: | 499 000,00 руб. | |
| Требовать обеспечение: | Нет | |
| Начальная цена предмета договора: | 499 000,00 руб. (в том числе НДС) | |
| Условия оплаты: | авансовый платеж 10% в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после заключения договора, оставшиеся денежные средства 25 (двадцати пяти) банковских дней по факту поставки, после предоставления Поставщиком оригинала счета, счет-фактуры и товарной накладной на имя Заказчика на бумажном носителе, оформленных надлежащим образом. | |
| Источник финансирования: | Собственные средства | |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
Место: согласно п.9 технического задания; Сроки: не более 20 дней с момента подписания договора; Условия:в цену входят все обязательные платежи и налоги, закупка товара, транспортные расходы. |
|
| Сроки выполнения предмета договора: | не более 20 дней с момента подписания договора. | |
| Дата публикации: | 30.04.2013 16:49 | |
| Критерии оценки котировочных заявок: |
- цена договора; - качество технического предложения, т.е. степень соответствия технического предложения участника целям и трбованиям Заказчика; - функциональные и качественные характеристики товара; - срок предоставления гарантий качества; - срок поставки товара. |
|
| Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru до 16.05.2013 12:00 | |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 28.06.2013 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 113634" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
| Требования к участникам: |
1) Быть правомочным заключать договор. В данном случае документами, подтверждающими полномочия на право заключения договора, являются: решение (протокол) об избрании на должность лица,
имеющего право действовать от имени компании без доверенности; приказ о вступлении на должность лица, доверенность на право подписания соответствующего вида договора; решение (протокол)
уполномоченного органа управления компании об одобрении совершения сделки по результатам проведенных торгов, в случае если такое требование установлено Федеральными законами «Об акционерных
обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и (или) уставом участника закупки. 2) Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на совершение действий, являющихся предметом договора, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае, при выборе подрядчика (генерального подрядчика) на выполнение работ по проектным, изыскательским, строительным работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, необходимо предоставить: - свидетельства о допуске к соответствующему виду работ (проектные, изыскательские, строительные), выданные СРО. При этом такое свидетельство должно содержать сведения о допуске ко всем видам работ, предусмотренных техническим заданием. В случае если в обязанности подрядчика по договору входит выполнение организации и координации работ, а также необходимость получения согласования документации и порядка проведения работ со сторонними организациями в интересах заказчика, свидетельство должно содержать сведения о допуске к работам по организации строительства и (или) организации подготовки проектной документации независимо от того привлекает участник закупки субподрядную организацию или выполняет все работы самостоятельно. Стоимость работ по предлагаемой участником закупки заявке не должна превышать установленный свидетельством лимит на заключение договора по осуществлению организации работ по строительству и (или) лимит на заключение договора по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации;ии согласно инструкции 1.13-07. 3) Обладать необходимыми сертификатами на продукцию в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если по условиям договора в обязанности подрядчика входит поставка оборудования в рамках выполняемых подрядных работ. 4) Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Такая информация содержится в выписке из Единого государственно реестра юридических лиц, предоставляемой налоговыми органами, выданной не ранее одного месяца с даты подачи предложения участником процедуры. 5) Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена. Такая информация должна подтверждаться справкой, предоставляемой участником закупки в произвольной форме. 6) Не иметь задолженности по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Информация о наличии (отсутствии) задолженности по налогам и сборам подтверждается справкой, выданной налоговыми органами. 7) Обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора, если указанные требования содержатся в документации процедуры закупки. 8) Отсутствие отрицательного опыта работы с ОАО "Оборонэнерго". |
|
| Документы, прилагаемые к заявке: |
1. письмо о подаче оферты с приложениями (по форме и в соответствии с требованиями заказчика); 2. заполненный проект договора; 3. для участников, являющихся юридическими лицами: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, датированная не ранее 1 (одного) месяца до дня публикации Извещения о проведении торговой процедуры; для участников, являющихся индивидуальными предпринимателями: выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, датированная не ранее 1 (одного) месяца до дня публикации Извещения о проведении торговой процедуры; 4. учредительные документы (устав, учредительный договор) в действующей редакции; 5. изменения и дополнения в учредительные документы (при наличии); 6. свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц об изменениях, вносимых в учредительные документы (при наличии); 7. свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 8. свидетельство о внесении организации в единый государственный реестр юридических лиц - для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.; 9. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 10. документы (протокол, решение общего собрания учредителей, приказ о назначении), подтверждающие полномочия лица, подписавшего документы, входящие в состав котировочной заявки, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам торговой процедуры. Если документы подписываются по доверенности, предоставляется доверенность и вышеуказанные документы на лицо, её выдавшее. 11. бухгалтерские балансы вместе с отчетами о прибылях и убытках за последний календарный год и за последний отчетный период текущего года; 12. Сертификат соответствия на поставляемую продукцию; 13. иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. |
|
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
| Комиссия: |
302010, г. Орел, ул. Автовокзальная, 83, Тел./факс (4862) 72-15-90, 44-28-28 eryabets@yz.oen.su |
|
| Председатель комиссии: | Варгузин Ю.П. директор филиала "Юго-Западный" | |
| Члены комиссии: |
Баранов О.В. - заместитель главного инженера Воронова И.В. - начальник планово-экномического отдела Медолазов К.Л. - начальник юридического отдела Бельских С.Е. - начальник ООП |
|
| Комментарии: |
Заявки принимаются ТОЛЬКО посредством электронного документооборота через Торговую Систему «ОБОРОНТОРГ». 1)Каждый документ, входящий в котировочную заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Запрещается использовать факсимиле для подписания документов. 2) Запрещается наложение сканированных оттисков печатей, подписей наименование должностей и иных фрагментов текста на официальные документы для предания статуса заверенной или подписанной копии. 3)Каждый документ, входящий в котировочную заявку, должен быть скреплен печатью Участника. 4)Не предоставление участником в составе котировочной заявки какого-либо документа, предоставление некорректно оформленного документа или предоставление недостоверных сведений может являться основанием для отклонения данной котировочной заявки. 5)В рамках отборочной стадии конкурсный комитет проверяет правильность оформления котировочных заявок и их соответствие требованиям закупочной документации, соответствие Участников требованиям закупочной документации, соответствие коммерческого и технического предложений требованиям закупочной документации. В рамках отборочной стадии конкурсный комитет вправе запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Комиссия по запросу предложений не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения. При проверке правильности оформления котировочных заявок конкурсный комитет вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. 6)Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей котировочной заявки, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данной торговой процедуры. 7)Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 8)Предложение участника действительно в течение срока, указанного им в письме о подаче оферты. |
|
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, xls, pdf, ppt, txt, zip, jpg, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
| № файла | Файл | Комментарий | Изменен |
| 1-113634 | Скачать файл Письмо о подаче оферты (форма) (194 Кб) | 30.04.2013 16:39 | |
| 2-113634 | Скачать файл Проект договора (3.7 Мб) | 30.04.2013 16:40 | |
| 3-113634 | Скачать файл Техническое задание (2.1 Мб) | 30.04.2013 16:43 |
Источник тендера:
только для подписчиков »
Источник тендера:
только для подписчиков »
Другие тендеры за этот временной период
Выполнение работ по капитальному ремонту строительной частиВыполнение работ по капитальному ремонту кабельной линии 6 кВ
Выполнение работ по капитальному ремонту кабельной линии 6 кВ
Выполнение работ по текущему ремонту автоматизированной системы диспетчерского управления «Телур» и кабельной линии связи
Поставка запасных частей для транспортных средств
Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-10кВ
