16-07-2015
Сумма контракта: 448 928 рублей
Поставка "Материалы для участия в соревнованиях" для филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" (#18335548)
Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: МоскваСумма контракта: 448 928 рублей
Полная информация по тендеру закрыта
Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Купить "Поставка "Материалы для участия в соревнованиях" для филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго""
|
||
| Организатор процедуры: | Открытое Акционерное Общество "Оборонэнерго", Россия, 119160, Московская область, г. Москва, ул. Знаменка, д.19 | |
| Заказчик: | Филиал "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | |
| Контактное лицо: |
Трубкин Павел Александрович Ведущий специалист отдела подготовки конкурсной документации и проведения конкурсных процедур |
|
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД): | 51.70. Прочая оптовая торговля | |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Средства коллективной и индивидуальной защиты Поставка "Материалы для участия в соревнованиях" для филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" |
|
| Обеспечение заявки на участие: | Не требуется. | |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор | |
| Обязательное применение ЭП: | Нет | |
| Цена за единицу: | 448 928,46 руб. | |
| Начальная цена предмета договора: | 448 928,46 руб. (в том числе НДС) | |
| Условия оплаты: |
Покупатель осуществляет предварительную оплату товаров в размере 50 (пятидесяти) % цены Договора, в течение 10 (десяти) банковских дней после заключения Договора при условии получения счета
от Поставщика. Покупатель осуществляет окончательный расчет за все поставленные товары в размере 50 (пятидесяти) % цены Договора, в течение 10 (десяти) банковских дней после передачи Поставщиком всех поставленных по договору товаров, при условии получения Покупателем счета, а также документов, предусмотренных в пунктах 2.3 и 3.4 Договора, оформленных надлежащим образом. |
|
| Источник финансирования: | Собственные средства | |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
Место поставки: Мурманская область, ЗАТО г. Североморск, ул. Пикуля, д.4. Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента осуществления предоплаты. |
|
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента осуществления предоплаты. | |
| Дата публикации: | 15.07.2015 10:07 | |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Согласно приложения №3 "Критерии оценки для определения победителя процедуры закупки" закупочной документации. | |
| Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru до 23.07.2015 12:00 | |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 04.09.2015 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 125026" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
| Требования к участникам: |
Участник процедуры закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе: 1. Соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки. 2. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и (или) не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). 3. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. 4. Должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки. 5. У Участника процедуры закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. |
|
| Документы, прилагаемые к заявке: | Согласно пункта 4 "Требования к заявке на участие в закупке" закупочной документации. | |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
| Комиссия: |
107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, стр.19,21-25 факс: (495) 532-13-06 , info@oen.su |
|
| Председатель комиссии: | Лукин А.Б.-генеральный директор ОАО "Оборонэнерго" | |
| Члены комиссии: |
Варакин А.В. - Начальник управления конкурсных процедур Пендюр Г.И. - Первый заместитель генерального директора - Главный инженер Каплин Б.А. - Начальник департамента по финансовому планированию Жильцов А.Б. - И.о. начальника департамента управления имущественным комплексом Неклюдова Т.В. - Начальник отдела подготовки конкурсной документации и проведения конкурсных процедур. |
|
| Комментарии: |
1. Данная процедура закупки не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура закупки также не
является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура закупки не накладывает на Заказчика
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 2. Данная процедура закупки проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг в ОАО «Оборонэнерго». |
|
Подача предложений через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, xls, pdf, ppt, txt, zip, jpg, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 50 Мб каждый.
| № файла | Файл | Комментарий |
Подписан |
| 1-125026 | Скачать файл Закупочная документация (390 Кб) | 15.07.2015 10:06 |
Источник тендера:
только для подписчиков »
Источник тендера:
только для подписчиков »
Другие тендеры за этот временной период
Кольцо черт. 0716.409943.017 (T-Ecopur, 0,01 кг)Корпус указателя, Крышка масленки,Указатель,Пружина,Табличка в соответствии с чертежами ПАО БАЗ
Саморез, анкер
Капитальный ремонт ВЛ 10кВ, провод АС-120, АС-95, АС-70, L-4500 м (от ПС Малыгино 35/10, фид. 111 до ТП-5 10кВ), 601971, Владимирская обл. Ковровский р-он, Сергейцево д, ТП-5 ПУ «Ковровский», инв.№ 864015209», для филиала «Волго-Вятский» ОАО «Оборонэнерго».
выполнение работ по поставке, монтажу и пуско-наладке оборудованию для создания системы учета поступления и потребления топлива ПСТМ "Онохой" и котельной №23 в/г "1С3" в г. Улан-Удэ, Республика Бурятия для филиала АО "РЭУ"
Поставка «Смывающие и обезвреживающие средства защиты» для филиала «Северный» ОАО «Оборонэнерго»
