23-03-2017
выполнение научно-исследовательской работы (#27239142)
Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Москва
Полная информация по тендеру закрыта
Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Лот № 1. Право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Анализ эффективности использования данных системы мониторинга переходных режимов в программах оценивания состояния» (АО «СО ЕЭС»)
| Категории классификатора: |
3020405 Устройства сбора и регистрации информации |
||
| Дата публикации: | 22.03.2017 15:58 | ||
| Сроки поставки: |
11.06.2017 - 05.12.2017 Сроки выполнения Работы: - дата начала выполнения Работы – дата заключения Сторонами Договора; - дата окончания выполнения Работы – не позднее «05» декабря 2017 года. (Участник вправе предложить иной, более короткий срок окончания выполнения Работы по Договору). |
||
| Почтовый адрес заказчика: | г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 | ||
| Местонахождение заказчика: | 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 | ||
| Контактное лицо: | Ноздрина Тамара Константиновна, тел.+7 (495) 627-94-13, ntk@so-ups.ru | ||
| Конкурсная комиссия: | Центральная закупочная комиссия АО «СО ЕЭС», созданная приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372 | ||
| Требования к участникам: |
Участником открытого одноэтапного конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в открытом одноэтапном конкурсе могут Участники
конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям: а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора; б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки; г) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса- юридического лица; е) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.6. Конкурсной документации; ж) отсутствие у Участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. |
||
| Комплект конкурсной документации: | Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» | ||
| Конкурсная документация: | |||
| Порядок предоставления конкурсной документации: | Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки. | ||
| Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий: | Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2% (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 50 847 (Пятьдесят тысяч восемьсот сорок семь) рублей 46 копеек. | ||
| Конкурсные заявки: |
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях. |
||
| При выборе победителя учитывается: | Цена без НДС | ||
| Место вскрытия конвертов: | Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). | ||
| Дата окончания подачи заявок: | Вскрытие конвертов с заявками состоится 12.04.2017 в 09:00 по московскому времени. | ||
| Дата рассмотрения заявок: | 26.04.2017 09:00 | ||
| Место рассмотрения заявок: | г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2 | ||
| Дата и время подведения итогов: | 26.04.2017 09:00 | ||
| Место подведения итогов: | г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2 | ||
| Критерии выбора победителя и сроки заключения договора: | Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 45 (Сорока пяти) дней с момента подведения итогов конкурса. | ||
| Лимитная (начальная) цена закупки: | Лот № 1. 2 542 372,88 руб. (цена без НДС) | ||
| Переторжка: | Организатор конкурса имеет право воспользоваться правом на проведение переторжки. | ||
|
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется
организатором самостоятельно
:
|
Да | ||
| Дополнительная информация по тендеру о конкурсе: | Условия оплаты: в соответствии с условиями проекта Договора (раздел 4 Конкурсной Документации). | ||
| Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг: | Россия, г. Москва, 109074, территория Российской Федерации | ||
| Программа закупок: | Заявка № 6384842 | ||
| Выгрузка на ОС: |
|
||
| Дата последнего редактирования: | 22.03.2017 15:13 | ||
| Информация о подписи: | Подписано ЭП | ||
|
Участие в процедуре
Требования к участию: Авторизуйтесь в системе |
Источник
Источник тендера:
только для подписчиков »
Другие тендеры за этот временной период
Право заключения договоров на Металлообрабатывающее оборудование (Лот №905-X140-17/56)Запасные части к технике GREGOIRE BESSON
Оказание услуг по техническому обслуживанию антенно-мачтовых сооружений
Поставка вычислительных мощностей для нужд АО «Зарубежнефть»
выполнение работ по модификации программного обеспечения «Сайт конкурентного отбора мощности»
поставка установок спектрометрических УДГП-01
