Полная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала. Стать подписчиком » Извещение № 2 от 02.08.2012 г. о проведении запроса предложений на поставку климатического оборудования.

1. ФГУП «Морсвязьспутник» настоящим сообщает о проведении запроса предложений (далее Запрос предложений) по выбору организации на поставку климатического оборудования (дизельной автономной тепловой пушки) для собственных нужд ФГУП «Морсвязьспутник».

2. В Запросе предложений могут принимать участие юридические лица (независимо от организационно-правовой формы) и индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, претендующие на заключение договора и соответствующие требованиям, установленным настоящим Запросом предложений.

3. Заказчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Морсвязьспутник»

Юридический адрес: 127055, г. Москва ул. Сущевская, д.19, стр.7

Тел. (495) 967-18-50; Факс (495)967-18-52

Официальный сайт: www.marsat.ru

Почтовый адрес:107564, г. Москва ул. Краснобогатырская д.2 стр.2

Контактные лица Заказчика:

- По вопросам получения документации, подготовки и представления Заявок Санченко Мария Сергеевна, тел. (495) 967-18-50 доб. 436, email: ms

- По техническим вопросам Куркулин Александр Валерьевич, тел. (495)967-18-50 доб.144, email:kurkulin@marsat.ru

4. Предмет Запроса предложений:

Предметом Запроса предложений являются:

Поставка климатического оборудования (дизельной автономной тепловой пушки) согласно прилагаемой таблице.

Состав комплекта и технические характеристики оборудования описаны в Приложении 1 к настоящему извещению.

5. Начальная (максимальная) цена

Начальная (максимальная) цена составляет: 2 016 698,19 (два миллиона шестнадцать тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 19 коп, в том числе НДС 18% -307 631,93 (триста семь тысяч шестьсот тридцать один) руб. 93 коп.

Анализ цен проводился на основании следующих данных

1. Счет 14080 от 17.07.2012 г. ООО «Город Инструмента».

2. Счет 522 от 17.07.2012 г. ООО «ХВАТТ».

3. Коммерческое предложение ООО «ПрессАэр» от 17.07.2012 г.

6. Порядок расчетов.

Срок оплаты за климатическое оборудование:

100% предоплата в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления счета по договору поставки климатического оборудования (дизельной автономной тепловой пушки).

7. Условия поставки:

Место поставки оборудования:

1. г. Москва, ул. Краснобогатырская д.2 стр.2 каб.33.

Сроки поставки: не позднее 50 дней с момента получения авансового платежа по договору поставки климатического оборудования.

Условия поставки:

Условия поставки описаны в Приложении 1 к настоящему Извещению.

8. Требования к участнику закупок:

При размещении закупки устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупок:

-соответствие участников размещения закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Запроса предложений, а именно:

соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;

обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами на продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющихся предметом договора; не находиться в процессе ликвидации или банкротства;

- деятельность участника закупок не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения закупок.

подтверждение статуса дистрибьютора (дилера/представителя) Производителя оборудования на территории Российской Федерации

9. Информация о Запросе предложений:

Информация о Запросе предложений размещена на официальном сайте заказчика ФГУП «Морсвязьспутник» www.marsat.ru.

Для получения информации о Запросе предложений на бумажном носителе участник размещения закупок направляет в адрес Заказчика заявление. В течение двух рабочих дней с момента получения заявления Заказчик направляет Информацию о Запросе предложений в адрес участника размещения закупок.

10. Порядок подачи заявок на участие в Запросе предложений:

Заявки на участие в Запросе предложений представляются в письменной форме, в запечатанном конверте начиная с момента опубликования данного извещения и до 12:00 часов (по московскому времени) «10» августа 2012 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов (по московскому времени) по адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская д.2, стр.2, 3 этаж, ком.35.

Заявки на участие в запросе предложений, поданные позже времени окончания приема заявок будут считаться поданными с опозданием.

При подаче заявок необходимо предварительно позвонить по одному из телефонов, указанных в п.3 настоящего извещения.

11. Предоставление документов.

Для участия в Запросе предложений участник размещения закупок должен направить в адрес Заказчика запечатанный конверт, в котором должны содержаться следующие документы:

Опись документов;

Анкета участника размещения закупок;

Заявка на участие в Запросе предложений с описанием предмета, условий поставки по договору на поставку программного обеспечения и комплектующих для оборудования связи;

Документ, подтверждающий право подписи и полномочия представления интересов организации участника размещения закупок;

Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц или выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении Запроса предложений;

Копия Устава в действующей редакции;

-Документ, подтверждающий статус дистрибьютора (дилера/представителя) Производителя оборудования на территории Российской Федерации;

Сертификат соответствия на оборудование;

- Иные документы, прилагаемые по усмотрению участника размещения закупок.

Все представляемые документы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Участника закупок.

Не предоставление документов, указанных в п.11 настоящего извещения является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений.

12. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в Запросе предложений состоится «10» августа 2012 года в 12:00 (по московскому времени), по адресу:105764, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр.2, 3 этаж, ком. 27.

13. Критерии оценки заявок на участие в Запросе предложений:

Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок:

Порядок оценки критериев производится в соответствии с Положением о закупках Заказчика.

14. Условия и сроки заключения договора с победителем Запроса предложений.

Договор будет заключен с участником закупок, который предложил лучшие условия исполнения договора, и конкурсной заявке которого присвоен первый номер.

Заказчик в течение трех рабочих дней после размещения протокола оценки заявок на сайте Заказчика передает Участнику закупок, конкурсной заявке которого присвоен первый номер, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким Участником в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемого к настоящему извещению.

Извещение о проведении Запроса предложений, как и сам Запрос предложений, не является офертой или публичной офертой Заказчика. Настоящая процедура Запроса предложений не является процедурой проведения открытого конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру Запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед поставщиками, принявшими участие в настоящем Запросе предложений.

Приложение 1.

Существенные условия закупки.

Официальная гарантия от производителя;

Сертификат соответствия на оборудование;

наличие у Поставщика документа, подтверждающего статус дистрибьютора (дилера/представителя) Производителя оборудования на территории Российской Федерации;

Срок поставки не позднее 50 дней с момента получения авансового платежа в размере

100%-ной стоимости оборудования;

Проведение инструктажа специалистов Покупателя, с демонстрацией работы Оборудования, а при необходимости, выполнение работ по установке, шефмонтажу, а также вводу Оборудования в эксплуатацию.

Технические требования к дизельным автономным тепловым пушкам Passat 15 AP:

1. Состав комплекта:

Тепловая пушка Passat 15 AP;

Документация на русском языке: инструкция по обслуживанию и эксплуатации, электрическая схема;

Термостат 2036016 с 10-ти метровым кабелем и разъемом, инструкция по обслуживанию и эксплуатации;

Рукав для подачи горячего воздуха (3 м.) с хомутом для крепления;

Воздуховод выхлопных газов с хомутом для крепления;

Короб для транспортировки.

2. Требования к конструктивному исполнению

Дизельная тепловая пушка Passat 15 AP 20821294 должна работать на жидком топливе. Для вывода продуктов сгорания должна быть предусмотрена дымоотводная труба. Для более легкой и удобной транспортировки тепловая пушка должна быть оснащена колесами, системой контроля пламени. Корпус пушки должен быть окрашен специальной краской (в ней нет свинца).

3.Основные требуемые функциональные и технические характеристики:

Тепловая мощность, кВт / кКал/ч / BTU/ч 14,5 / 12500 / 50000;

Поток воздуха, м. куб/ч 650

Потребляемая мощность, Вт 150

Напряжение, В 220 1~;

Частота, Гц 50;

Объём бака, л 30;

КПД, % 81,4

Расход топлива, л/ч 1,34;

Топливо бензин

Вес, кг 35;

Габариты: Длина, мм 860; Ширина, мм 485; Высота, мм 570

4. Гарантийный срок не менее 12 месяцев.

5. Показатели надежности: Оборудование должно иметь среднюю наработку на отказ не менее 25000 часов. Срок эксплуатации должен составлять не менее 10 лет.

6. Требования безопасности: Оборудование должно удовлетворять требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Оборудование не должно иметь острых режущих и колющих кромок и элементов. Оборудование должно быть не взрывоопасно, не токсично, не оказывать в процессе эксплуатации опасного и вредного влияния на человека и окружающую среду.

Проект Договора на поставку оборудования

______________________________ (__________________) (включено в Единый государственный реестр юридических лиц за _____________ на основании свидетельства серии __________ от _______), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________, действующего на основании ___________, и Федеральное государственное унитарное предприятие «Морсвязьспутник» (ФГУП «Морсвязьспутник») (включен в Единый государственный реестр юридических лиц за 1027700354285 на основании свидетельства серии 77 007212383 от 24.10.2002 г.), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора Куропятникова Андрея Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, (в дальнейшем Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Покупатель поручает, а Поставщик принимает на себя на условиях настоящего Договора обязательства по поставке дизельной автономной тепловой пушки Passat 15 AP, в количестве 57 шт. (далее Оборудование) в соответствии со спецификацией (Приложение 2 к настоящему Договору) в комплекте с технической документацией.

1.2. Поставка Оборудования производится Поставщиком в течение ___ (_________) календарных дней, с даты перечисления авансового платежа на счет Поставщика.

1.3. По согласованию с Покупателем Поставщик имеет право на частичную или полную досрочную поставку Оборудования.

1.4. Условия поставки Оборудования на склад Покупателя по адресу г. Москва ул. Краснобогатырская д.2 стр.2

1.5. Покупатель обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного Оборудования на условиях настоящего Договора.

1.6. Поставщик проводит инструктаж специалистов Покупателя, с демонстрацией работы Оборудования, а при необходимости, обусловленной в техническом задании, принимает на себя обязательство по выполнению работ по установке, шефмонтажу, а также вводу Оборудования в эксплуатацию.

• 2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение 1) составляет ___________ (_________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме ________________ (___________________________) рубль __ копеек.

2.2. Порядок и условия расчетов:

Покупатель перечисляет по счету Поставщика аванс в размере 100% от цены Договора, что составляет ___________ (_________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме ________________ (___________________________) рубль __ копеек в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

• 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ

3.1. Приемка Оборудования производится Покупателем на складе Поставщика, указанному в п.1.4. настоящего Договора.

3.2. Покупатель принимает Оборудование при условии, что:

количество и комплектность Оборудования, указанные в товаросопроводительной документации, соответствуют Спецификации поставляемого оборудования (Приложение 2 к настоящему Договору);

поставленное Оборудование не имеет видимых повреждений;

на оборудование имеется необходимая документация.

3.3. Датой поставки Оборудования по настоящему Договору считается дата подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ 12.

3.4. В случае обнаружения при приемке некомплектности, количественной недопоставки, дефектов Оборудования Покупатель предъявляет Поставщику в течение 10 (Десяти) календарных дней рекламацию в письменном виде с перечнем претензий.

3.5. Выполнение работ по установке, шефмонтажу, а также вводу Оборудования в эксплуатацию, необходимость которых обусловлена техническими условиями, оформляется Актом сдачи-приемки работ по установленной форме и подписывается обеими Сторонами.

3.6. Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ 12.

3.7. Поставщик обязуется в согласованные с Покупателем сроки провести инструктаж специалистов Покупателя, с демонстрацией работы Оборудования.

• 4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Гарантийный срок эксплуатации Оборудования не менее 12 месяцев со дня поставки Оборудования. Гарантийный ремонт производится в сервисном центре фирмы-изготовителя.

• 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСТНОСТИ

5.1.Оборудование должно удовлетворять требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

5.2. Оборудование не должно иметь острых режущих и колющих кромок и элементов.

5.3. Оборудование должно быть не взрывоопасно, не токсично, не оказывать в процессе эксплуатации опасного и вредного влияния на человека и окружающую среду.

• 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Покупатель и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Одна Сторона по Договору обязана возместить другой Стороне по Договору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае нарушения сроков поставки по настоящему Договору Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки в течение первых 3 (трёх) недель задержки и 0,5% от цены Договора за каждый последующий день просрочки. Покупатель имеет право удерживать причитающуюся ему сумму неустойки при окончательном расчёте по Договору.

6.4. Условия п.6.2 настоящего Договора применяются со дня их возникновения в случае направления Стороной, имеющей право на получение неустойки, соответствующего письменного требования. Если неустойка не была предъявлена, то её сумма составляет 0 (Ноль) рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.6. В случае задержки поставки по Договору на срок свыше 1 (одного) месяца Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предварительно письменно уведомив Поставщика за 15 (пятнадцать) рабочих дней до расторжения. Договор считается расторгнутым с даты, указанной Поставщиком в письменном уведомлении.

6.7. Если отступления в сроке поставки от условий настоящего Договора или иные недостатки в согласованный Сторонами срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора. При этом Поставщик возмещает причиненные убытки в полной сумме сверх неустойки.

• 7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем споров и/или разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.

7.2. Споры, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, будут рассматриваться Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

• 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю. В этом случае срок выполнения договорных обязательств может быть продлен на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (Трех) календарных дней после начала их действия. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими организациями.

8.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (Одного) месяца, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

• 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения к Договору оформляются путем заключения дополнительного соглашения, которое подписывается лицами, уполномоченными на то Сторонами.

9.2. Поставщик гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами в отношении поставляемого Оборудования.

9.3. Ни одна из Сторон не может передать полностью или частично свои права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.

9.4. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

• Протокол соглашения о договорной цене (Приложение 1) на 1листе;
• Спецификация поставляемого оборудования (Приложение 2) на 1 листе.

9.5. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон и вместе с приложениями содержит () листов.

• 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

• 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Приложение 1

к Договору __________________

от » ________________ 201_г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене по Договору

Мы, нижеподписавшиеся, Поставщик в лице ______________________________________________________________________________________________________________________________ и Покупатель в лице Генерального директора ФГУП «Морсвязьспутник» Куропятникова Андрея Дмитриевича удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о цене Договора, составляющей ___________ (_________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме ________________ (___________________________) рубль __ копеек.

Приложение 2

к Договору __________________

от » ________________ 201_г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

• Извещение № 2 от 02.08.2012 г. о проведении запроса предложений на поставку климатического оборудования. (52.26 КБ)
• Файлы для скачивания
• Анкета поставщика (15.63 КБ)

Источник тендера:
только для подписчиков »

Другие тендеры за этот временной период

Капитальный ремонт баков химцеха Кировской ТЭЦ-3
Химреагенты
Выполнение строительно-монтажных работ
Тендер по закупке трансформаторов тока
Выполнение проектных и изыскательских работ
Тендер по закупке источников электропитания