04-09-2012
Сумма контракта: 419 000 рублей
Организатор тендера: ОАО "Оборонэнерго"
Электроинструменты бытовые (#6575824)
Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: МоскваСумма контракта: 419 000 рублей
Организатор тендера: ОАО "Оборонэнерго"
Полная информация по тендеру закрыта
Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
|
||
| Организатор процедуры: | Открытое Акционерное Общество "Оборонэнерго", Россия, 119160, Московская область, г. Москва, ул. Знаменка, д.19 | |
| Заказчик: | филиал Забайкальский | |
| Контактное лицо: |
Алексеев Николай Анатольевич "Забайкальский"/Начальник ООП филиала "Забайкальский" ОАО "Оборонэнерго" |
|
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Электроинструменты бытовые Электродрель, отбойный молоток, углошлифовальная машинка, шуруповерт, станок наждачный, станок сверлильный,тример, пускозарядное кустройство, тиски, домкрат |
|
| Количество и единицы измерения: | 1 договор | |
| Цена за единицу: | 419 000,00 руб. | |
| Начальная цена предмета договора: | 419 000,00 руб. (в том числе НДС) | |
| Условия оплаты: | Предоплата 30% от цены договора, окончательный расчёт после 100% поставки в течение 10 банковских дней | |
| Источник финансирования: | Собственные средства | |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
Улан-Удэ - 670040, республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Маргелова 181; Чита - 672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Июньская 23 Б Иркутск - 664023 Иркутскаяобласть, г, Иркутск ул. Пискунова 149 а |
|
| Сроки выполнения предмета договора: | в течении 20 дней после подписания договора | |
| Дата публикации: | 27.08.2012 13:03 | |
| Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru до 03.09.2012 15:00 | |
| Критерии оценки котировочных заявок: |
- Цена договора; - Сроки (периоды) поставки товара и/ или оборудования; - Срок предоставления гарантий качества товара и/ или оборудования - Квалификация участника торгов |
|
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 07.09.2012 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 111069" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
| Требования к участникам: |
В настоящем запросе котировок может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке. - участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса: - в отношении участника размещения заказа на должно проводиться процедур ликвидации данного участника (для юридического лица) и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства; - деятельность участника размещения заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; - у участника размещения заказа не должно иметься задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд) должны отсутствовать сведения об участнике размещения заказа. |
|
| Документы, прилагаемые к заявке: |
Документы которые необходимо разместить в личном кабинете: -Бухгалтерский баланс за последний отчетный период; - учредительные документы (устав, учредительный договор); - свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц; - полученную не позже чем за три месяца до дня размещения извещения о размещении заказа выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; - свидетельство о постановке на учет в налоговых органах; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица,приказ о назначении руководителя; -доверенности на лиц, действующих от имени участника размещения заказа); Документы прикрепляемые к заявке: -ЗАЯВКА; -Опыт аналогичных поставок; -Анкета Участника размещения заказа; -Банковские реквизиты. -Документы подтверждающие качество продукции и необходимые для регистрационных действий в Государственных органах |
|
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
| Комиссия: |
672027, г. Чита, ул. Смоленская, 39, корп.4 Тел 8-924-576 18-42 Факс (3022)32-14-94, nalekseev@zb.oen.su |
|
| Председатель комиссии: | Пендюр Г.И. – директор филиала «Забайкальский» | |
| Члены комиссии: |
Жбанов Н.В. - заместитель директора – главный инженер Попова Т. Н. - заместитель директора по экономике и финансам Росляков В. И. – заместитель директора по техническому развитию и обеспечению производства Панов Д.Г. - начальник юридического отдела |
|
| Комментарии: |
Заявки принимаются ТОЛЬКО посредством электронного документооборота через Торговую Систему «ОБОРОНТОРГ». - Наличие разногласий в обязательных условиях договора может являтся основанием для отклонения заявки. - Допускается размещение учредительных документов (Устав, выписка из ЕГРЮЛ и т.д.) в личном кабинете участника. Заявка, СЕРТЕФИКАТЫ, сметы и т.д. НАДЛЕЖИТ загружать непосредственно к самой процедуре. -Не предоставление КОПИЙ Сертефикатов, Деклараций, письма банка о предоставлении банковской гарантии, паспортов к заявке, будет являться основанием для отклонения заявки. -Цена предложения Участника размещения заказа должна в обязательном порядке включать в себя НДС (18 %) (в т.ч. для организаций, работающих по упрощенной системе налогооблажения). |
|
Подача предложений через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
| № файлаИзменен | |||
| 1-111069 | Скачать файл техзадание (777 Кб) | 27.08.2012 13:01 | |
| 2-111069 | Скачать файл проект договора (60 Кб) | 27.08.2012 13:02 | |
| 3-111069 | Скачать файл бланк оферты (82 Кб) | 27.08.2012 13:02 |
Источник тендера:
только для подписчиков »
