Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 109565" | |
Организатор процедуры: | Открытое Акционерное Общество "Оборонэнерго", Россия, 119160, Московская область, г. Москва, ул. Знаменка, д.19 |
Заказчик: | Филиал "Волго-Вятский" |
Контактное лицо: |
Соболев Алексей Евгеньевич Начальник отдела обеспечения производства филиала "Волго-Вятский" ОАО "Оборонэнерго" |
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Эксплуатация инженерных систем, зданий и сооружений - обслуживание, текущий ремонт, наладка инженерных систем водоснабжения и канализации, тепло- и электроснабжения, включая системы
резервного электропитания, электромонтажные и электроизмерительные работы Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ 10кВ участок от тяговой ПС "Марадыково" до ЦРП ф.№1 по Кировскому РЭС для нужд филиала "Волго-Вятский" |
Количество и единицы измерения: | 1 договор |
Цена за единицу: | 517 073,68 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 517 073,68 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | Авансовый платеж 20%, окончательный расчет после выполнения работ и предоставления технической документации согласно И 1.13-07. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
Место: Кировская обл., Оричевский р-н, п. Мирный в/г 33.. Условия: Авансовый платеж 20%, окончательный расчет после выполнения работ и предоставления технической документации согласно И 1.13-07. Сроки: В течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с момента подписания договора. -!!! Цена предложения Участника размещения заказа должна в обязательном порядке включать в себя НДС (18 %) (в т.ч. для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения). |
Сроки выполнения предмета договора: | В течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента подписания Договора. |
Дата публикации: | 16.04.2012 16:34 |
Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru до 02.05.2012 13:00 |
Критерии оценки котировочных заявок: |
1. срок выполнения работ; 2. объем предоставления гарантий качества работ; 3. цена договора; 4. квалификация участников конкурса. |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 10.05.2012 11:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 109565" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: |
В настоящей процедуре может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке. -Участник должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом процедуры; - в отношении участника не должно проводиться процедур ликвидации данного участника (для юридического лица) и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства; - деятельность участника заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедуре; - в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд) должны отсутствовать сведения об участнике размещения заказа. Наличие в собственности соответствующих механизмов, оборудования и инвентаря для производства работ Наличие лицензии (свидетельства СРО) на требуемые виды работ. -Участниками размещения заказа не могут являться: 1. лица, в отношении которых имеются подтвержденные факты неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств ,а также совершившие действия (бездействия), свидетельствующие о недобросовестности поведения в отношении ОАО "Оборонэнерго"; 2. лица, в заявках которых на участие в процедурах размещения заказа представлены недобросовестные сведения. - Участники размещения заказа должны иметь документ об аккредитации, подтверждающий соответствие их квалификации требованиям, установленным в ОАО "Оборонэнерго". Участники, не имеющие вышеуказанного документа, могут быть допущены к участию в процедуре размещения заказа при условии представления всех документов ,прилагаемых к заявке. Наличие действующей аккредитации электротехнической лаборатории по всем видам работ описанных настоящим техническим заданием. |
Документы, прилагаемые к заявке: |
Документы, которые необходимо разместить в личном кабинете: - учредительные документы (устав, учредительный договор); - свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц; - полученную не позже чем за три месяца до дня размещения извещения о размещении заказа выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; - свидетельство о постановке на учет в налоговых органах; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица,приказ о назначении руководителя; -доверенности на лиц, действующих от имени участника размещения заказа); -бухгалтерский баланс за последний отчетный период; -обязательно заполнение информационной карты в личном кабинете участника Документы прикрепляемые к заявке: - заявка с приложениями; - банковские реквизиты; - СМЕТЫ; - справка о выполнении аналогичных работ (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых услуг; - отзывы о работе, данные контрагентами, - Свидетельство СРО. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комиссия: | 603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 15, 8831-272-52-77, info@vvyatka.oboronenergo.su |
Председатель комиссии: | Маланов Е.В - Директор филиала |
Члены комиссии: |
Сидлер В.Г. - Главный инженер Прокофьев В.Н. - Зам. директора по ТР и ОП Праводелова В.Ю. - Зам. директора по экономике и финансам Попова А.Р. - Начальник юр.отдела Филиппова А.В. - Ведущий специалист отдела ОП |
Комментарии: |
Заявки принимаются ТОЛЬКО посредством электронного документооборота через Торговую Систему «ОБОРОНТОРГ». -Не предоставление ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ расчетов; -!!! Цена предложения Участника размещения заказа должна в обязательном порядке включать в себя НДС (18 %) (в т.ч. для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения). |
Подача предложений через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
№ файлаИзменен | |||
1-109565 | Скачать файл Документация по торгам (2.4 Мб) | 16.04.2012 16:33 |