Категории классификатора: |
3020317 Комплектующие и запасные части устройств управления вычислительными сетями, системами, комплексами и машинами электронными цифровыми |
||
Дата публикации: | 20.04.2018 13:08 | ||
Сроки поставки: |
12.07.2018 - 15.04.2019 Сроки выполнения Работ по Договору: - дата начала выполнения Работ – дата заключения Сторонами Договора; - дата окончания выполнения Работ – «15» апреля 2019 года. |
||
Почтовый адрес заказчика: | г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 | ||
Местонахождение заказчика: | 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 | ||
Контактное лицо: | Ноздрина Тамара Константиновна, тел.+7 (495) 627-94-13, ntk@so-ups.ru | ||
Конкурсная комиссия: | Центральная закупочная комиссия АО «СО ЕЭС», созданная приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372 | ||
Требования к участникам: |
Участником открытого одноэтапного конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие
лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям: а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора; б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки; г) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.4 Конкурсной документации; д) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; е) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса – юридического лица; ж) отсутствие у Участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; з) наличие у Участника конкурса за последние 5 (Пять) лет опыта выполнения аналогичных Работ, стоимость которых составляет не менее чем 50 % (Пятьдесят процентов) от начальной (предельной) цены Договора, заключаемого по результатам конкурса. |
||
Комплект конкурсной документации: | Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» | ||
Конкурсная документация: | |||
Порядок предоставления конкурсной документации: | Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки. | ||
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий: | Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора (без учета налогов), что составляет 173 714 (Сто семьдесят три тысячи семьсот четырнадцать) рублей 49 копеек. | ||
Конкурсные заявки: |
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях. |
||
При выборе победителя учитывается: | Цена без НДС | ||
Место вскрытия конвертов: | Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). | ||
Дата окончания подачи заявок: | Вскрытие конвертов с заявками состоится 16.05.2018 в 09:00 по московскому времени. | ||
Дата рассмотрения заявок: | 30.05.2018 09:00 | ||
Место рассмотрения заявок: | г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2 | ||
Дата и время подведения итогов: | 30.05.2018 09:00 | ||
Место подведения итогов: | г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2 | ||
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора: | Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер. Договор по результатам открытого одноэтапного конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня подведения итогов торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со дня такого размещения, но не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса. | ||
Лимитная (начальная) цена закупки: | Лот № 1. 8 685 724,58 руб. (цена без НДС) | ||
Переторжка: | Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки. | ||
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется
организатором самостоятельно
:
|
Да | ||
Дополнительная информация по тендеру о конкурсе: | Условия оплаты: в соответствии с условиями проекта Договора (раздел 4 Конкурсной документации). | ||
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг: | Россия, территория РФ | ||
Выгрузка на ОС: |
|
||
Дата последнего редактирования: | 19.04.2018 11:32 | ||
Информация о подписи: | Подписано ЭП | ||
Получить банковскую гарантию |
Участие в процедуре
Требования к участию: Авторизуйтесь в системе |