|
Право заключения договора на выполнение работ по модификации программы для ЭВМ «Автоматизированная система сбора, достоверизации и формирования плановой и оперативной, отчетной
информации»
|
|
Способ закупки, согласно положению:
|
Конкурс в электронной форме
|
|
Лоты:
|
Лот № 1 Право заключения договора на выполнение работ по модификации программы для ЭВМ «Автоматизированная система сбора, достоверизации и формирования плановой и
оперативной, отчетной информации»
|
|
Начальная (максимальная) цена договора:
|
3 600 000,00 руб.
|
|
Дата публикации:
|
16.09.2021 16:50
|
|
Дата окончания подачи заявок:
|
06.10.2021 09:00
|
|
Дата вскрытия 1-х частей заявок:
|
06.10.2021 09:00
|
|
Дата вскрытия 2-х частей заявок:
|
06.10.2021 09:00
|
|
Сроки поставки товаров, проведения работ, оказания услуг:
|
03.11.2021 - 01.04.2022
|
|
Дата последнего редактирования:
|
16.09.2021 16:50
|
|
Организатор:
|
АО "СО ЕЭС"
|
|
Почтовый адрес заказчика:
|
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
|
|
Местонахождение заказчика:
|
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
|
|
Контактный адрес e-mail:
|
ntk@so-ups.ru
|
|
Номер контактного телефона заказчика:
|
+7 (495) 627-94-13
|
|
|
Дополнительная информация по тендеру
|
|
Конкурентная закупка
Процедура проводится с соблюдением требований статей 3.2 - 3.3 223-ФЗ
:
|
Да
|
|
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию
осуществляется организатором самостоятельно
:
|
Да
|
|
Конкурсная комиссия:
|
Постоянно действующая Центральная закупочная комиссия АО «СО ЕЭС», созданная приказом АО «СО ЕЭС» от 07.10.2019 № 299
|
|
Требования к участникам:
|
Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие
условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств,
являющихся предметом Договора;
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной
заявки;
г) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.4 Конкурсной документации;
д) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по
уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный
год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
е) отсутствие сведений об Участнике конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
ж) отсутствие у Участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – Участника
конкурса судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;
з) отсутствие фактов привлечения в течение 2 (Двух) лет до момента подачи заявки Участника конкурса – юридического лица к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
|
|
Комплект конкурсной документации:
|
Конкурсная документация находится в открытом доступе, начиная с даты официальной публикации на Электронной площадке и в Единой информационной системе. Порядок получения
Конкурсной документации на Электронной площадке определяется правилами данной Электронной площадки.
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа.
|
|
Конкурсные заявки:
|
Для участия в конкурсе необходимо подать Конкурсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации, в электронном виде через Электронную площадку.
|
|
Критерии выбора победителя:
|
Участник конкурса, Конкурсная заявка (окончательное предложение) которого соответствует требованиям, установленным настоящей Конкурсной документацией, и Конкурсная заявка
(окончательное предложение) которого по результатам сопоставления Конкурсных заявок (окончательных предложений) на основании указанных в Конкурсной документации критериев
оценки содержит лучшие условия исполнения Договора.
|
|
Сроки заключения договора:
|
Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается не ранее чем через 10 (Десять) дней и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты
размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурса.
Договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
|
|
Место рассмотрения заявок:
|
г. Москва, пос. Московский, д. Румянцево, Центральная ул., д.3А, стр.1.
|
|
Дата и время рассмотрения заявок:
|
13.10.2021 09:00
|
|
Дата и время подведения итогов:
|
14.10.2021 09:00
|
|
Место подведения итогов:
|
г. Москва, пос. Московский, д. Румянцево, Центральная ул., д.3А, стр.1.
|
|
Место проведения процедуры:
|
Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа.
|
|
Порядок предоставления документации по закупке:
|
Документация по закупке предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения
закупки.
|
|
Дополнительная информация по тендеру о конкурсе:
|
Сроки выполнения Работ по Договору:
- дата начала выполнения Работ – дата заключения Сторонами Договора;
- дата окончания выполнения Работ – не позднее 01 апреля 2022 года.
(Участник конкурса вправе предложить иной, более короткий срок окончания выполнения Работ по Договору, но не ранее 01.01.2022)
|
|
Контактное лицо:
|
|
|
Информация о подписи:
|
Подписано ЭП
|
|
|
|
|
|
Получить банковскую гарантию
|
|
|
|
Полная информация по тендеру закрыта