|
№
|
Описание пункта
|
|
1
|
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующим
законодательством Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая
2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее по тексту Контракта - постановление Правительства
№1042).
|
|
2
|
Размер штрафа устанавливается в соответствии с условиями настоящего Контракта, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта. За исключением случая, если законодательством
Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими условиями Контракта, размер такого штрафа и порядок его начисления
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
|
|
3
|
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением
Правительства № 1042, и составляет 1 000 рублей.
|
|
4
|
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
|
|
5
|
Исполнитель несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта.
|
|
6
|
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
|
|
7
|
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства № 1042, за исключением
случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и устанавливаются в следующем порядке:
|
|
8
|
1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10% цены Контракта.
|
|
9
|
2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в
случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением
Правительства № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
|
|
10
|
3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа
устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1 000 рублей.
|
|
11
|
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
|
|
12
|
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
|
|
13
|
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
|
|
14
|
Уплата неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от возмещения убытков и выполнения обязательств по настоящему Контракту.
|
|
15
|
Уплата начисленной в отношении Исполнителя в соответствии с настоящим Контрактом неустойки (штрафа, пени) осуществляется путем выплаты Заказчиком Исполнителю суммы в соответствии с
п. 2.1 настоящего Контракта, уменьшенной на сумму рассчитанной неустойки (штрафа, пени) на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг по контракту и
дальнейшим переводом Заказчиком соответствующей суммы рассчитанной неустойки (штрафа, пени) в доход Федерального бюджета.
|
|
16
|
Исполнитель обязан возместить Заказчику все уплаченные штрафы в полном объеме в случае наложения на Заказчика штрафов, взысканий, в том числе административных за ненадлежащее
исполнение обязательств по Контракту.
|
|
17
|
В случае если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Контракту, в том
числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований, которые Исполнитель обязан соблюдать в ходе реализации Контракта, Исполнитель обязуется в полном объёме
возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания в срок, предусмотренный Контрактом для рассмотрения
претензии.
|
|
18
|
При привлечении соисполнителей, Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц, привлекаемых им при оказании услуг.
|
|
19
|
Под ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств понимается оказание Услуг, не соответствующих требованиям к качеству, объему оказываемых Услуг, установленных настоящим
Контрактом.
|
|
20
|
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем таких
обязательств, Заказчик обязан направить Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в форме претензии.
|
|
21
|
Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.
|
|
22
|
Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за убытки, которые возникли у Заказчика в результате ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязанностей по настоящему
Контракту, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
|
|
23
|
Сторона Контракта не освобождается от обязанности по уплате неустойки в случае, если последствия нарушения обязательств, предусмотренных Контрактом, устранены стороной, нарушившей
условия Контракта.
|
|
24
|
Исполнитель не освобождается от обязанности уплаты неустойки по нарушениям обязательств, предусмотренных Контрактом, за совершение которых Исполнитель был привлечен компетентными
органами к административной или уголовной ответственности.
|
|
25
|
Обстоятельства нарушения обязательств по Контракту Исполнителем, изложенные в акте, предусмотренном пунктом 6.4 Контракта, и в претензии Заказчика признаются Сторонами
установленными, пока обратное не доказано Исполнителем в арбитражном суде.
|
|
Полная информация по тендеру закрыта