|
Объявление о закупке №100090288123100003
|
|
Номер
|
100090288123100003
|
|
Дата и время размещения закупки
|
29.03.2023 11:03
|
|
Дата и время окончания подачи предложений
|
30.03.2023 11:03
|
|
Информация о заказчике тендера
|
|
Наименование организации
|
ФКУ "ДИРЕКЦИЯ КОСМОДРОМА "ВОСТОЧНЫЙ"
|
|
ИНН организации
|
7702798320
|
|
КПП организации
|
282301001
|
|
ФИО уполномоченного лица заказчика
|
Власов Михаил Михайлович
|
|
Адрес организации
|
Российская Федерация, 121059, Москва, НАБЕРЕЖНАЯ БЕРЕЖКОВСКАЯ, ДОМ 20-А
|
|
Адрес электронной почты заказчика
|
info@dkvostok.ru
|
|
Номер контактного телефона заказчика
|
+7(495)640-12-50
|
|
Дополнительная контактная информация
|
Доб. 24-215
|
|
Условия закупки
|
|
Наименование закупки (предмет контракта)
|
Поставка ноутбука и периферийных товаров для нужд ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный»
|
|
Способ закупки
|
Закупочная сессия
|
|
Тип закупки
|
Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)
|
|
Этап рассмотрения предложений
|
Да
|
|
Стартовая цена / максимальная цена, руб
|
117571.00
|
|
Вид оплаты
|
Оплата по счету
|
|
Условия оплаты
|
Отсроченная оплата
|
|
Рабочих дней с даты подписания документа о приемке
|
7
|
|
Планируемая дата заключения контракта
|
30.03.2023
|
|
Срок действия контракта по
|
30.06.2023
|
|
Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
|
Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в соответствии с положениями частей 8 – 25 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
|
|
Дополнительные условия
|
|
|
Бюджет
|
Федеральный бюджет
|
|
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44
|
Да
|
|
Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ
|
Да
|
|
Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)
|
15 рабочих дней от даты заключения контракта
|
|
При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ
|
Нет
|
|
Требование к документации по ТРУ
|
|
|
Закупка российских товаров
|
Нет
|
|
Форма контракта
|
|
Электронный контракт по форме ЕАТ с Приложением к контракту по форме Заказчика
|
|
С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии
|
Да
|
|
Наименование файла
|
ТЗ_Ноут.docx
|
|
Условия поставки
|
|
Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика
|
Дополнительная информация по тендеру о доставке
|
График поставки
|
|
г Москва, Бережковская наб, д 20А, 4 этаж (без лифта)
|
|
|
|
Амурская обл, г Циолковский
|
ул. Строителей, литера А1
|
|
|
|
Ответственность сторон
|
|
№
|
Описание пункта
|
|
1
|
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующим
законодательством РФ, постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее по тексту Контракта - постановление Правительства №1042).
|
|
2
|
Размер штрафа устанавливается в соответствии с условиями настоящего Контракта, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта. За исключением случая, если законодательством
Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими условиями Контракта, размер такого штрафа и порядок его начисления
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
|
|
3
|
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер такого штрафа устанавливается в порядке, установленном
постановлением Правительства № 1042, и составляет 1 000,00 рублей.
|
|
4
|
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
|
|
5
|
Поставщик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта.
|
|
6
|
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктами 3 - 9 Правил, утвержденных постановлением Правительства
№1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в
случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта.
|
|
7
|
1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10% цены контракта (этапа).
|
|
8
|
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, включая гарантийные обязательства, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением
случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
|
|
9
|
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
|
|
10
|
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
|
|
11
|
Под ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту понимается поставка Товара, не соответствующих требованиям к качеству и объему (количеству) Товара, установленным настоящим
Контрактом, неисполнение (нарушение) гарантийных обязательств, а также с нарушением сроков поставки Товара.
|
|
12
|
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком таких
обязательств, Заказчик обязан направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
|
|
13
|
Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
|
|
14
|
Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.
|
|
15
|
Уплата Поставщиком неустойки или наступление иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
|
|
16
|
Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за убытки, которые возникли у Заказчика в результате ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязанностей по настоящему
Контракту, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
|
|
17
|
Сторона Контракта не освобождается от обязанности по уплате неустойки в случае, если последствия нарушения обязательств, предусмотренных Контрактом, устранены Стороной, нарушившей
условия Контракта. Данное правило распространяется и на те случаи, когда Товар поставлен по истечению срока, установленного Контрактом.
|
|
18
|
В случае неуплаты Поставщиком неустойки в срок, предусмотренный пунктом 6.5 настоящего Контракта, обязательство Поставщика по уплате неустойки становится денежным обязательством, на
сумму которого за период пользования денежными средствами в соответствии с частью 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат начислению проценты в размере 1%
от суммы задолженности по уплате неустойки за каждый день пользования денежными средствами.
|
|
19
|
Поставщик не освобождается от обязанности уплаты неустойки по нарушениям обязательств, предусмотренных Контрактом, за совершение которых Поставщик был привлечен компетентными
органами к административной или уголовной ответственности.
|
|
20
|
Обстоятельства нарушения обязательств по Контракту Поставщиком, изложенные в акте, предусмотренном пунктом 6.5 Контракта, и в претензии Заказчика признаются Сторонами
установленными, пока обратное не доказано Поставщиком в арбитражном суде.
|
|
|
Спецификация
|
|
1
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
НОУТБУКИ . НОУТБУКИ
|
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
Поставка ноутбука и периферийных товаров, согласно ТЗ
|
|
Страна происхождения
|
|
|
Количество
|
1 (УСЛ ЕД.)
|
|
Цена за ед. руб.
|
117571.00 (Не выше)
|
|
Стоимость, руб.
|
117571.00
|
|
|
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет
|
|
Проверка минимальной цены
|
|
Способ определения минимальной цены
|
Расчётная цена
|
|
Метод расчета
|
Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен
|
|
|
|
Статус закупки: Подача предложений
|
|
Информация предоставлена на: 29.03.2023 11:28
|
Полная информация по тендеру закрыта