Данный текст Извещения является копией официальной публикации, опубликованной 09.09.2013 на сайте информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» - www.B2B-Energo.ru (Конкурс (тендер) № 36959, вскрытие конвертов 09.10.2013), информация о публикации размещена на Официальном сайте для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц zakupki.gov.ru (Публикация № 31300539220).
Извещение о проведении открытого конкурса
1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса, – Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»), место нахождения в соответствии с Уставом: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения договора на выполнение работ в диспетчерских пунктах исполнительного аппарата и филиалов ОАО «СО ЕЭС» по модернизации видеопроекционного оборудования (далее ? Договор).
2. Открытый одноэтапный конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала Торговой площадки информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» - www.B2B-Energo.ru (далее – Торговая площадка).
3. Для участия в открытом одноэтапном конкурсе юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны быть зарегистрированы на Торговой площадке в качестве Участников данной Торговой площадки, т.е. должны заключить соответствующий договор с оператором Торговой площадки в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации на Торговой площадке.
4. Предмет Договора, сроки исполнения обязательств, порядок оплаты:
4.1. Подрядчик обязуется собственным иждивением в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Сметой (Приложение № 2 к Договору), Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Договору) выполнить работы по модернизации видеопроекционного оборудования (далее – Работы) в диспетчерских пунктах исполнительного аппарата и филиалов ОАО «СО ЕЭС», предусмотренных Перечнем объектов (Приложение № 3 к Договору) (далее – Объекты Заказчика), и передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.
4.2. Сроки выполнения Работ по Договору:
- начало – дата заключения Сторонами Договора;
- окончание – не позднее 25.12.2013.
(Участник вправе предложить иной, более короткий срок окончания выполнения работ по Договору).
4.3. Оплата Работ производится Заказчиком путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств в размере 100 % (Ста процентов) от стоимости Работ, выполненных на соответствующем Объекте Заказчика в течение 30 (Тридцати) дней со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) по соответствующему Объекту Заказчика, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) по соответствующему Объекту Заказчика при условии выставления Подрядчиком в адрес Заказчика счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Участником открытого одноэтапного конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в открытом одноэтапном конкурсе могут Участники, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
· соответствие Участника открытого одноэтапного конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
· непроведение ликвидации Участника открытого одноэтапного конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника открытого одноэтапного конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
· неприостановление деятельности Участника открытого одноэтапного конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
· отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном федеральными законами от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
· отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период за исключением случаев, когда такая задолженность оспаривается Участником в судебном порядке и на момент проведения конкурса соответствующее судебное решение не принято;
· представление сведений, предусмотренных п. 5.1.6. Конкурсной документации.
6. Подробное описание выполняемых Работ, условий Договора, требований к Участникам открытого одноэтапного конкурса и их Конкурсным заявкам, а также процедурам открытого одноэтапного конкурса содержатся в Конкурсной документации, которая может быть получена на Торговой площадке.
7. Информация по организационным вопросам может быть получена у ответственного секретаря Центральной закупочной комиссии ОАО «СО ЕЭС» Ноздриной Тамары Константиновны, тел.: (495) 627-94-13, электронный адрес: ntk@so-ups.ru.
8. Рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок, определение Победителя открытого одноэтапного конкурса, уведомление об итогах открытого одноэтапного конкурса, иные необходимые действия Организатора открытого одноэтапного конкурса совершаются постоянно действующей Центральной закупочной комиссией ОАО «СО ЕЭС», созданной приказом ОАО «СО ? ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372.
9. Для участия в открытом одноэтапном конкурсе необходимо подать Конкурсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации, в электронном виде через Торговую площадку.
10. Конкурсные заявки подаются Участниками конкурса через Торговую площадку в электронный сейф Организатора конкурса до 11 часов 30 минут «09» октября 2013 года.
11. Итоги открытого одноэтапного конкурса подводятся Центральной закупочной комиссией ОАО «СО ЕЭС» в октябре 2013 года по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2.
12. Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам открытого одноэтапного конкурса, составляет без учета НДС (18%) 32 598 783 (Тридцать два миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек, кроме того НДС (18%) – 5 867 780 (Пять миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят) рублей 95 копеек.
13. Договор по результатам открытого одноэтапного конкурса между Заказчиком и Победителем открытого одноэтапного конкурса заключается в течение 30 (Тридцати) дней с момента определения Победителя конкурса.
14. Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора с учетом налогов, что составляет 769 331 (Семьсот шестьдесят девять тысяч триста тридцать один) рубль 28 копеек.
15. Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения открытого одноэтапного конкурса в любое время до срока вскрытия конвертов, указанного в п. 10 настоящего Извещения о проведении открытого одноэтапного конкурса, не неся никакой ответственности перед Участниками открытого одноэтапного конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Отказ от проведения открытого одноэтапного конкурса оформляется на Торговой площадке, копия отказа публикуется на сайте ОАО «СО ЕЭС» - www.so-ups.ru.
Конкурсная документация: Файлы: kd090913-1.zip Tweet