14-09-2013
Сумма контракта: 2 495 743 рублей
Организатор тендера: Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Ростовская атомная станция"
Техническое сопровождение эксплуатации программно-технического комплекса АСУЗ (#9860872)
Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: МоскваСумма контракта: 2 495 743 рублей
Организатор тендера: Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Ростовская атомная станция"
Полная информация по тендеру закрыта
Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Купить "Техническое сопровождение эксплуатации программно-технического комплекса АСУЗ энергоблока № 2 Ростовской АЭС"
|
||
| Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130913/0610/677 | |
| Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1309130610677 | |
| Организатор процедуры: | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Ростовская атомная станция", Россия, 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д.25 | |
| Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" | |
| Контактное лицо: |
Громова Елена Петровна Руководитель группы |
|
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Техническое сопровождение эксплуатации программно-технического комплекса АСУЗ энергоблока № 2 Ростовской АЭС | |
| Категория продукции: |
Оборудование эксплуатационное атомных электростанций |
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот | |
| Цена за единицу: | 2 495 743,66 руб. | |
| Начальная цена предмета договора: | 2 495 743,66 руб. (в том числе НДС) | |
| Условия оплаты: | оплата выполненных работ производится Заказчиком по факту их выполнения на основании акта сдачи – приемки выполненных работ и счета-фактуры Исполнителя в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи – приемки выполненных работ. Расчеты по договору осуществляются перечислением денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя или, по согласованию Сторон, посредством передачи в качестве оплаты векселей и иных ценных бумаг по акту приема-передачи. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика или дата подписания акта приема-передачи векселей и иных ценных бумаг. Аванс не предусмотрен. | |
| Источник финансирования: | Собственные средства | |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 347388, г.Волгодонск-28, Ростовская область | |
| Срок заключения договора после определения победителя: | 07.10.2013 | |
| Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: с момента заключения договора, Дата окончания поставки: 07.11.2013 | |
| Дата публикации: | 13.09.2013 11:49 | |
| Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 18.09.2013 15:00 | |
| Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 23.09.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1197002" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
| Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
| Требования к участникам: |
1. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность,
которой приостановлена 2. должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников). 3. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 4. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников). 5. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки, в объёме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, в том числе: 5.1. наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление и конструирование оборудования для атомных станций (АС), в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации; 5.2. наличие программы обеспечения качества, разработанной согласно НП-011-99 5.3. наличие лицензии Федеральной службы безопасности на право проведения работ с использование сведений, составляющих государственную тайну; 6. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 7. наличие опыта работ с программным обеспечением ПТК АСУЗ на АЭС с реакторами ВВЭР-1000 8. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
|
| Документы, прилагаемые к заявке: |
1. отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальн 2. отсканированный оригинал полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения - то не ранее внесения таких изменений в реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки выписки из единого государственного реест 3. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника 4. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих её) 5. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 6. отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, есл 7. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц) 8. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот 9. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 10. справка об опыте выполнения договоров c приложением копий указанных договоров с приложениями, в том числе копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты выполненных работ) |
|
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
| № файла | Файл | Комментарий | Изменен |
| 1-1197002 | Скачать файл извещение повторно (32 Кб) | 13.09.2013 11:41 | |
| 2-1197002 | Скачать файл Тех. задание (ст.1.1) (91 Кб) | 13.09.2013 11:41 | |
| 3-1197002 | Скачать файл Договор (проект) ПТК АСУЗ (262 Кб) | 13.09.2013 11:42 | |
| 4-1197002 | Скачать файл ДОКУМЕНТАЦИЯ повторно (473 Кб) | 13.09.2013 11:42 |
Источник тендера:
только для подписчиков »
Источник тендера:
только для подписчиков »
Другие тендеры за этот временной период
Поставка листового и сортового металлопроката из углеродистых марок сталей по теме "Подготовка к миссии ОСАРТ".Оказание услуг по заправке бензином и дизельным топливом автотранспорта заказчика через АЗС в городе Озёрске Челябинской области.
Аттестация объектов информатизации
Поставка элемента выкатного с элегазовым выключателем LF2-7,2-40/1250
Поставка кондиционеров
Блоки питания приборов контрольно-измерительных и автоматики, Конденсаторы, Платы сетевые
