Возможно участие с тарифом "Малая закупка"
|
||
Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search.html?searchString=31604428720 | |
Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО "АЛМАЗ", Россия, 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, к. 44 | |
Контактное лицо: |
Якименко Игорь Иванович ведущий специалист |
|
Регистрационный номер плана: | 2150131890 | |
Номер позиции плана: | 258 | |
Предмет договора (ОКПД2): |
[24.10.4] Прокат листовой холоднокатаный стальной без дополнительной обработки шириной не менее 600 мм Прокат чёрных металлов – 29 (двадцать девять) наименований |
|
Вид экономической деятельности (ОКВЭД2): | Производство чугуна, стали и ферросплавов | |
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |
Цена за единицу: | 329 442,08 руб. | |
Начальная цена предмета договора: | 329 442,08 руб. (в том числе НДС) | |
Условия оплаты: | Заказчик оплачивает продукцию Поставщику на основании счетов, выставляемых Поставщиком, производит 50% предварительную оплату в течение 10 банковских дней после заключения договора. Оставшиеся 50% в течение 10 банковских дней с даты подписания Товарной накладной (ТОРГ-12) после приёмки всего объема продукции. Оплата за продукцию осуществляется в российских рублях. | |
Источник финансирования: | Собственные средства | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
Место: г. Москва, ул. Авиамоторная, д.57 - склады Заказчика. Условия:Поставка осущ. во исполнение Гос. оборонного заказа. В связи с этим, отношения Сторон регулируются, в числе прочего, ФЗ от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О гос. оборонном заказе» и иными нормативными правовыми актами, осущ. правовое регулирование отношений, связанных с выполнением гос. оборонного заказа и определением цены. В силу п. 4 ст. 3 ФЗ от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ Поставщик является исполнителем, участвующим в поставках продукции по гос. оборон. заказу, и на него возлагаются все права и обязанности исполнителя в соответствии с указанным нормативным правовым актом и иными нормативными правовыми актами, осущ. правовое регулирование правоотношений, связанных с выполнением гос. оборонного заказа. Поставщик обязан: - обеспечить соответствие Товара, поставляемого по гос. оборонному заказу, требованиям, установленным заключ. договором. - заключить с уполномоченным банком, выбранным Головным исполнителем, договор о банковском сопровождении, предусматривающий в том числе обязательное условие об открытии для каждого договора отдельного счета (далее-отдельный счёт); - соблюдать режим использования отдельного счета, установленный ФЗ «О гос. оборонном заказе» № 275-ФЗ от 29.12.2012; - обеспечить допуск Гос. заказчика, Головного исполнителя, Заказчика, федерального органа исполн. власти, осущ. функции контроля (надзора) в сфере гос. оборонного заказа, в организацию Поставщика и условия для осущ. ими контроля исполнения договора, в том числе на отдельных этапах его исполнения; - товар должен быть произведён на территории РФ; • Поставка аналогов не предусмотрена. Доставка цветного металлопроката, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются только гр. РФ и на автотранспортных средствах, зарегистрированных в РФ. Сроки выполнения предмета договора: поставка товара осущ. партиями на основании письменных заявок Заказчика не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поступления заявки Поставщику. |
|
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет | |
Признак принадлежности к субъектам МСП: | Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП | |
Дата публикации: | 05.12.2016 11:41 | |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 15.12.2016 08:00 | |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 23.12.2016 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Требование к отсутствию участника в РНП: | Да | |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1407627" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
Требования к участникам: |
Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного
участника запроса котировок, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке. 2.4.2.В общем случае субъекты СМП участвуют в проводимой закупке на равных основаниях с остальными участниками процедуры закупки, за исключением случая установления организатором закупки соответствующих особенностей участия субъектов СМП, согласно п. 6 Информационной карты. 2.4.3.Для участия в закупочной процедуре, участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям: Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе: а) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников); б) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении и документации о закупке срока окончания подачи заявок, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора. Участник закупки должен обеспечить наличие действующих разрешительных документов на весь период исполнения обязательств по договору, включая гарантийные обязательства. кроме того: в) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); г) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность которой приостановлена; д) не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший год; е) соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке. 2.4.4.При проведении закупки продукции заказчик вправе установить в документации процедуры закупки требование об отсутствии случаев невыполнения участниками процедуры закупки ранее принятых договорных обязательств на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 2.4.5. Заказчик имеет право установить требование о наличии действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества) у участника и (или) предприятия - изготовителя товара, право на поставку которого является предметом закупки. При этом в документации о закупке должен быть указан стандарт, которому должна соответствовать система менеджмента качества (со ссылкой «либо аналог» либо «или эквивалент»), или должны быть изложены основные требования к такой системе. 2.4.6. Заказчик имеет право установить требование, чтобы сведения об участнике закупки отсутствовали бы в предусмотренных нормативно – правовыми актами Реестрах недобросовестных поставщиков. 2.4.7. Заказчик вправе установить дополнительные требования, которые указываются в Информационной карте. |
|
Документы, прилагаемые к заявке: |
1) Заявка на участие в закупке по форме №1. 2) Коммерческое предложение (по форме приложения №1 к Договору). 3) Анкета участника по форме №2 4) Субъекты СМП – сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащих информацию об участнике закупки или декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона №209-ФЗ от 24.07.07 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. форма №3; 5) Справка в свободной форме о заключенных Договорах с контрагентами на поставку аналогичного (ОКПД 2 – 24.45.30) Товара за последний календарный год. 6) Если участник размещения заказа использует упрощенную систему налогообложения, к заявке необходимо приложить уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения. 7) Заверенная организацией копия бухгалтерского баланса (форма №1) за последний период с отметкой налогового органа о принятии (либо с подтверждением сдачи налоговой отчетности в электронном виде). 8) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку согласно п. 21 Информационной карты документации запроса котировок |
|
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
№ файла | Файл | Комментарий | Изменен |
1-1407627 | Скачать файл Документация_на_поставку_черных_металлов (349 Кб) | 05.12.2016 11:39 |