Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 108709" | |
Организатор процедуры: | Открытое Акционерное Общество "Оборонэнерго", Россия, 119160, Московская область, г. Москва, ул. Знаменка, д.19 |
Заказчик: | филиал "Центральный" |
Контактное лицо: |
Слободян Наталья Александровна Ведущий специалист по конкурсным процедурам филиала "Центральный" ОАО "Оборонэнерго" |
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Арматура кабельная Поставка линейной арматуры |
Количество и единицы измерения: | 1 договор |
Цена за единицу: | 990 000,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 990 000,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | Оплата поставленных материалов производится после сдачи Поставщиком и приемки Заказчиком материалов и подписанных накладных в течение 20 календарных дней |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
Место: МО, г.Люберцы, Почтовое отделение, 3 Условия: все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком. Сроки: в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора на поставку, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 |
Сроки выполнения предмета договора: | В течение 15 рабочих дней с момента заключения договора на поставку, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 |
Дата публикации: | 15.02.2012 12:13 |
Критерии оценки котировочных заявок: |
- Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара и оборудования; - Цена контракта (за единицу); - Сроки поставки - Срок предоставления гарантии качества товара - Квалификация участников конкурса |
Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru до 22.02.2012 16:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 05.03.2012 11:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 108709" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: |
В настоящей процедуре может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке. - участник должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом процедуры; - в отношении участника не должно проводиться процедур ликвидации данного участника (для юридического лица) и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства; - деятельность участника заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедуре; - в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд) должны отсутствовать сведения об участнике |
Документы, прилагаемые к заявке: |
Документы которые необходимо разместить в личном кабинете: - Бухгалтерский баланс за последний отчетный период; - учредительные документы (устав, учредительный договор); - свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц; - полученную не позже чем за три месяца до дня размещения извещения о размещении заказа выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; - свидетельство о постановке на учет в налоговых органах; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица,приказ о назначении руководителя; - доверенности на лиц, действующих от имени участника размещения заказа); Документы прикрепляемые к заявке: - ЗАЯВКА; - Опыт аналогичных работ/услуг не менее 3 лет; - Анкета Участника размещения заказа; - Банковские реквизиты |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комиссия: |
г.Москва, Павелецкая наб., д.8, стр.6 тел.8 (495) 626 29 90, доб.1543, факс 8 (495) 626 29 89, nslobodyan@cn.oen.su |
Председатель комиссии: | П.И. Коник - директор филиала "Центральный" |
Члены комиссии: |
Кондратьев С.Н. - зам. директора - главный инженер Медведев С.В.- зам. директора по тех. развитию и ОП Харькова Е.А. - нач. отдела финансового планирования Игнатенко А.А. - и.о. начальника юридического отдела |
Комментарии: |
Заявки принимаются ТОЛЬКО посредством электронного документооборота через Торговую Систему «ОБОРОНТОРГ». - Не предоставление КОПИЙ Сертификатов, Деклараций, паспортов к заявке, на используемые материалы при проведении работ по капитальному ремонту будет являться основанием для отклонения заявки. -!!! Цена предложения Участника размещения заказа должна в обязательном порядке включать в себя НДС (18 %) (в т.ч. для организаций, работающих по упрощенной системе налогооблажения |
Подача предложений через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
№ файлаИзменен | |||
1-108709 | Скачать файл Письмо о подаче оферты (27 Кб) | 15.02.2012 12:11 | |
2-108709 | Скачать файл Договор поставки (54 Кб) | 15.02.2012 12:12 | |
3-108709 | Скачать файл Техническое задание (959 Кб) | 15.02.2012 12:12 |