Объявление о закупке №100179752121100098
|
Номер
|
100179752121100098
|
Дата и время размещения закупки
|
21.12.2021 11:28
|
Дата и время окончания подачи предложений
|
21.12.2021 13:28
|
Информация о заказчике тендера
|
Наименование организации
|
ФКУЗ "САНАТОРИЙ "ВАТУТИНКИ" МВД РОССИИ"
|
ИНН организации
|
5046005882
|
КПП организации
|
775101001
|
ФИО уполномоченного лица заказчика
|
Смыченко Екатерина Алексеевна
|
Адрес организации
|
Российская Федерация, 142191, Москва, Троицк г
|
Адрес электронной почты заказчика
|
mvd_vatutinki_zakupki@mail.ru
|
Номер контактного телефона заказчика
|
+7(495)549-56-03(142)
|
Дополнительная контактная информация
|
|
Условия закупки
|
Наименование закупки (предмет контракта)
|
Поставка запасных частей для овощной камеры
|
Способ закупки
|
Закупочная сессия
|
Тип закупки
|
Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)
|
Стартовая цена / максимальная цена, руб
|
72095.38
|
Вид оплаты
|
Оплата по счету
|
Условия оплаты
|
Оплата при получении
|
Планируемая дата заключения контракта
|
22.12.2021
|
Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
|
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в одностороннем порядке.
|
Дополнительные условия
|
|
Государственный оборонный заказ
|
Нет
|
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44
|
Да
|
Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)
|
31.01.2022
|
При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ
|
Нет
|
Требование к документации по ТРУ
|
|
Условия поставки
|
Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика
|
Дополнительная информация по тендеру о доставке
|
График поставки
|
г Москва, г Троицк, ул Нагибина, д 2 стр 1
|
|
Согласно проекту Договора
|
|
Ответственность сторон
|
№
|
Описание пункта
|
1
|
В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать противоречий – разрешать их путем переговоров. Если соглашение не достигнуто, споры разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.
|
2
|
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором (включая не поставку всей или части продукции, поставку некачественной
продукции или продукции в ненадлежащей таре, упаковке), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором,
Исполнитель уплачивает штраф в размере 10 % от цены договора (в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).
|
3
|
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает штраф в
размере 1000 (Одна тысяча) руб. 00 копеек (в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).
|
4
|
За просрочку поставки продукции в сроки, указанные в пункте 1.1. настоящего договора, Поставщик в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления уведомления уплачивает
Заказчику пеню за каждый день просрочки, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.
|
5
|
За просрочку замены некачественной продукции и продукции в ненадлежащей таре, упаковке, Поставщик в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления уведомления уплачивает
Заказчику пеню за каждый день просрочки, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
продукции, подлежащей замене
|
6
|
Уплата неустойки не освобождает Поставщика от поставки продукции, поставка которой просрочена, а также от восполнения недопоставленного количества продукции.
|
7
|
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик уплачивает Поставщику штраф в размере 1000
(Одна тысяча) руб. 00 копеек (в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).
|
8
|
За просрочку оплаты продукции в сроки, указанные в пункте 2.4. настоящего договора, после поступления уведомления, Заказчик уплачивает Поставщику пеню за каждый день просрочки, в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
|
9
|
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
|
10
|
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
|
|
Спецификация
|
|
Наименование товара (работы, услуги)
|
Количество
|
Цена за ед. руб.
|
Стоимость, руб.
|
1
|
ЧАСТИ ХОЛОДИЛЬНОГО И МОРОЗИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ. Компрессор TFH 4540 F или ЭКВИВАЛЕНТ
|
1 (шт.)
|
48458.33
(Не выше)
|
48458.33
|
2
|
ЧАСТИ ХОЛОДИЛЬНОГО И МОРОЗИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ. Фильтр ADK-163 s F или ЭКВИВАЛЕНТ
|
1 (шт.)
|
3997.89
(Не выше)
|
3997.89
|
3
|
ФРЕОН. Фреон согласно Технического задания
|
1 (УСЛ ЕД.)
|
19639.16
(Не выше)
|
19639.16
|
|
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет
|
Проверка минимальной цены
|
Способ определения минимальной цены
|
Расчётная цена
|
Метод расчета
|
Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен
|
|
Статус закупки: Подача предложений
|
Информация предоставлена на: 21.12.2021 11:37
|