|
||
Организатор процедуры: | Открытое Акционерное Общество "Оборонэнерго", Россия, 119160, Московская область, г. Москва, ул. Знаменка, д.19 | |
Заказчик: | филиал "Юго-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | |
Контактное лицо: |
Рябец Евгений Александрович Специалист по конкурсным процедурам филиала "Юго-Западный" ОАО "Оборонэнерго" |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Инструменты и приборы для измерения или проверки количественных характеристик электричества Поставка инструментов, оборудования и приборов. |
|
Количество и единицы измерения: | 1 договор | |
Цена за единицу: | 622 000,00 руб. | |
Начальная цена предмета договора: | 622 000,00 руб. (в том числе НДС) | |
Условия оплаты: | Аванс 10% в течение 5 банковских дней после заключения договора, остаток по факту поставки в течение 5 банковских дней после подписания тпосле подписания актов приема-передачи товара. | |
Источник финансирования: | Собственные средства | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
Место: РФ, г. Орел. Сроки: не более 30 календарных дней с момента подписания договора. Условия: аванс 10% в течение 5 банковских дней после заключения договора, остаток по факту поставки в течение 5 банковских дней после подписания тпосле подписания актов приема-передачи товара. |
|
Сроки выполнения предмета договора: | Не более 30 календарных дня с момента подписания договора. | |
Дата публикации: | 10.08.2012 17:06 | |
Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru до 21.08.2012 11:00 | |
Критерии оценки котировочных заявок: |
1.качественные характеристики товара; 2. цена договора; 3. сроки поставки товара; 4. срок предоставления гарантий качества товара; 5. квалификация участников конкурса. |
|
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 28.08.2012 18:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 110899" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
Требования к участникам: |
В настоящем запросе котировок может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке. - участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса: - в отношении участника размещения заказа на должно проводиться процедур ликвидации данного участника (для юридического лица) и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства; - деятельность участника размещения заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; - у участника размещения заказа не должно иметься задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд) должны отсутствовать сведения об участнике размещения заказа. |
|
Документы, прилагаемые к заявке: |
Документы которые необходимо разместить в личном кабинете: -Бухгалтерский баланс за последний отчетный период; - учредительные документы (устав, учредительный договор); - свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц; - полученную не позже чем за три месяца до дня размещения извещения о размещении заказа выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; - свидетельство о постановке на учет в налоговых органах; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица,приказ о назначении руководителя; -доверенности на лиц, действующих от имени участника размещения заказа); Документы прикрепляемые к заявке: -ЗАЯВКА; -Анкета Участника размещения заказа; -Опыт аналогичных поставок не менее 3-х лет; -Банковские реквизиты. -Отзывы о работе, данные контрагентами. -Копии необходимых сертификатов на поставляемый товар. |
|
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Комиссия: |
302010, г. Орел, ул. Автовокзальная, 83, Тел./факс (4862) 72-15-90, 44-28-28 eryabets@yz.oen.su |
|
Председатель комиссии: | Варгузин Ю.П. директор филиала "Юго-Западный" | |
Члены комиссии: |
Ирзаев А.И. - главный инженер Вдовина И.И. - главный бухгалтер Медолазов К.Л. - начальник юридического отдела Бельских С.Е. - начальник ООП |
|
Комментарии: |
Допускается размещение учредительных документов (Устав, выписка из ЕГРЮЛ и т.д.) в личном кабинете участника. Заявка, СВИДЕТЕЛЬСТВО СРО, и т.д. НАДЛЕЖИТ загружать непосредственно к самой
процедуре. -!!! Цена предложения Участника размещения заказа должна в обязательном порядке включать в себя НДС (18 %) (в т.ч. для организаций, работающих по упрощенной системе налогооблажения). - !!! Все документы должны быть заверены печатью и подписью Генерального директора |
Подача предложений через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
№ файлаИзменен | |||
1-110899 | Скачать файл Документация к торгам (1.8 Мб) | 10.08.2012 17:05 |