|
||
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130815/0610/589 | |
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1308150610589 | |
Организатор процедуры: | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Ростовская атомная станция", Россия, 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д.25 | |
Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" | |
Контактное лицо: |
Романов Сергей Михайлович Руководитель группы УПТК |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Поставка датчиков | |
Категория продукции: |
Приборы для измерения и регулирования давления |
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |
Цена за единицу: | 2 126 360,00 руб. | |
Начальная цена предмета договора: | 2 126 360,00 руб. (в том числе НДС) | |
Условия оплаты: | Оплата Продукции производится по факту поставки на основании накладной и счета-фактуры в течение 30 календарных дней с даты подписания Грузополучателем акта входного контроля после получения Продукции надлежащего качества, в надлежащей комплектности. Расчеты осуществляются перечислением денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика или, по согласованию Сторон, посредством передачи в качестве оплаты векселей и иных ценных бумаг по акту приема-передачи. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя или дата подписания акта приема-передачи векселей и иных ценных бумаг. Аванс не предусмотрен. | |
Источник финансирования: | Собственные средства | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция», 347388 г. Волгодонск-28 Ростовской области. Доставка на склад Ростовской АЭС. |
|
Срок заключения договора после определения победителя: | 02.10.2013 | |
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 30.11.2013, Дата окончания поставки: 31.11.2013 | |
Дата публикации: | 16.08.2013 09:41 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 29.08.2013 10:00 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 10.09.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1186492" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
Требования к участникам: |
1. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность,
которой приостановлена 2. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 3. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки, в объёме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, в том числе: 3.1. лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право изготовление оборудования для ядерных установок (блоков АС) для оборудования и запасных частей 1,2,3 класса безопасности; 4. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 5. Обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора |
|
Документы, прилагаемые к заявке: |
1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника
закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот 2. копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора 3. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
|
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
№ файла | Файл | Комментарий | Изменен |
1-1186492 | Скачать файл ИЗВЕЩЕНИЕ (1.3 Мб) | ИЗВЕЩЕНИЕ | 15.08.2013 09:16 |
2-1186492 | Скачать файл Том 2 Техническая часть (6.3 Мб) | Том 2 Техническая часть | 15.08.2013 09:21 |
3-1186492 | Скачать файл Информация о всей цепочке собственников (32 Кб) |
Сведения о цепочке собственников включая бенефициаров |
15.08.2013 09:21 |
4-1186492 | Скачать файл Проект договора (272 Кб) | Проект договора | 15.08.2013 09:21 |
5-1186492 | Скачать файл Документация (614 Кб) | Документация | 15.08.2013 09:21 |
6-1186492 | Скачать файл СПЕЦИФИКАЦИЯ (716 Кб) | СПЕЦИФИКАЦИЯ | 15.08.2013 09:22 |
7-1186492 | Скачать файл Приложения №4 №5 №6 (2.0 Мб) | Приложения №4 №5 №6 | 15.08.2013 09:23 |
8-1186492 | Скачать файл ТЕХНИЧЕСКОЕ задание (4.9 Мб) | ТЕХНИЧЕСКОЕ задание | 15.08.2013 09:27 |