|
||
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130829/0610/630 | |
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1308290610630 | |
Организатор процедуры: | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Ростовская атомная станция", Россия, 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д.25 | |
Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" | |
Контактное лицо: |
Кондратенко Тамара Афанасьевна Руководитель группы УПТК |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Поставка станка консольного ленточнопильного | |
Категория продукции: |
Станки металлорежущие прочие |
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |
Цена за единицу: | 1 250 000,00 руб. | |
Начальная цена предмета договора: | 1 250 000,00 руб. (в том числе НДС) | |
Условия оплаты: | Оплата Продукции производится по факту поставки на основании накладной и счета-фактуры в течение 30 календарных дней с даты подписания Грузополучателем акта входного контроля после получения Продукции надлежащего качеcтва, в надлежащей комплектности. Расчеты осуществляются перечислением денежных средств с расчетного счета или, по согласованию Сторон, посредством передачи в качестве оплаты векселей и иных ценных бумаг по акту приема-передачи. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета или дата подписания акта приема-передачи векселей и иных ценных бумаг. Аванс не предусмотрен | |
Источник финансирования: | Собственные средства | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция», 347388 г. Волгодонск-28 Ростовской области. Доставка на склад Ростовской АЭС. |
|
Срок заключения договора после определения победителя: | 18.10.2013 | |
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 25.12.2013, Дата окончания поставки: 25.12.2013 | |
Дата публикации: | 30.08.2013 09:04 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 23.09.2013 11:00 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 27.09.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1191370" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
Требования к участникам: |
1. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 2. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена |
|
Документы, прилагаемые к заявке: | 1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот | |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
№ файла | Файл | Комментарий | Изменен |
1-1191370 | Скачать файл ИЗВЕЩЕНИЕ (41 Кб) | Извещение о проведении запроса цен | 30.08.2013 08:59 |
2-1191370 | Скачать файл Том 2 техническая часть (27 Кб) | Том 2 Техническая часть | 30.08.2013 08:59 |
3-1191370 | Скачать файл Спецификация и Технические требования (483 Кб) | Спецификация и Технические требования | 30.08.2013 08:59 |
4-1191370 | Скачать файл Образец торг-12 (3) (26 Кб) | Форма Торг-12 | 30.08.2013 08:59 |
5-1191370 | Скачать файл Информация о всей цепочке собственников (32 Кб) | Сведения о цепочке собственников включая бенефициаров | 30.08.2013 08:59 |
6-1191370 | Скачать файл Документация по запросу цен на станок (463 Кб) | Документация по запросу цен | 30.08.2013 08:59 |
7-1191370 | Скачать файл Образец сч-фактура (3) (25 Кб) | Форма счета-фактуры | 30.08.2013 08:59 |
8-1191370 | Скачать файл Scan Технические требования (456 Кб) | Технические требования | 30.08.2013 08:59 |
9-1191370 | Скачать файл Образец ттн (4) (75 Кб) | Форма ТТН | 30.08.2013 08:59 |
10-1191370 | Скачать файл Проект договора (260 Кб) | Проект договора | 30.08.2013 09:00 |