Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 109680" | |
Организатор процедуры: | Открытое Акционерное Общество "Оборонэнерго", Россия, 119160, Московская область, г. Москва, ул. Знаменка, д.19 |
Заказчик: | Филиал "Уральский" ОАО Оборонэнерго |
Контактное лицо: |
Кожевникова Елена Анатольевна Ведущий специалист по МТО и АХО филиала "Уральский" ОАО "Оборонэнерго" |
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Ручной инструмент Поставка инструмента |
Количество и единицы измерения: | 1 договор |
Цена за единицу: | 275 000,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 275 000,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | оплата в течении 10 (десяти) банковских дней после передачи Поставщиком всех поставленных по договору товаров, при условии получения покупателем оригиналов счетов, а также документов на поставку, оформленных надлежащим образом. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | По количеству и номенклатуре в соответствии с техническим заданием |
Сроки выполнения предмета договора: | Отгрузка в полном объеме в течении 15 календарных дней с момента подписания договора. |
Дата публикации: | 24.04.2012 15:43 |
Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru до 02.05.2012 10:00 |
Критерии оценки котировочных заявок: |
— сроки поставки товара ; — функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара и (или) оборудования; - объем предоставления гарантий качества товара и (или) оборудования — цена договора поставки — квалификация участников конкурса. |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 04.05.2012 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 109680" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: |
участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса: - в отношении участника размещения заказа на должно проводиться процедур ликвидации данного участника (для юридического лица) и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства; - деятельность участника размещения заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; - у участника размещения заказа не должно иметься задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника В настоящем запросе котировок может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке. - участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса: - в отношении участника размещения заказа на должно проводиться процедур ликвидации данного участника (для юридического лица) и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства; - деятельность участника размещения заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; - у участника размещения заказа не должно иметься задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд) должны отсутствовать сведения об участнике размещения заказа |
Документы, прилагаемые к заявке: |
Документы которые необходимо разместить в личном кабинете: -Бухгалтерский баланс за последний отчетный период; - учредительные документы (устав, учредительный договор); - свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц; - полученную не позже чем за один месяц до дня размещения извещения о размещении заказа выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; - свидетельство о постановке на учет в налоговых органах; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица,приказ о назначении руководителя; -доверенности на лиц, действующих от имени участника размещения заказа); Документы прикрепляемые к заявке: -ЗАЯВКА; -Анкета Участника размещения заказа; -Опыт аналогичных поставок не менее 5-х лет; -Банковские реквизиты. -Отзывы о работе, данные контрагентами. -Копии необходимых сертификатов на поставляемый товар. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комиссия: | 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.17. тел. (343) 270-22-47 доб. 1038, E-mail:dkovrigin@ur.oen.su |
Председатель комиссии: | Баловнев В.В.- Директор филиала |
Члены комиссии: |
Чугунов О.В. - Зам. директора по ТР и ОП, Горелов М.А. -Зам главного инженера, Швецова Т.В. - Ведущий экономист ПЭО Ковригин Д.А. -Вадущий специалист по КП |
Комментарии: |
Заявки принимаются ТОЛЬКО посредством электронного документооборота через Торговую Систему «ОБОРОНТОРГ». - Цена предложения Участника размещения заказа должна в обязательном порядке включать в себя НДС (18 %) (в т.ч. для организаций, работающих по упрощенной системе налогооблажения). Товар должен быть новым, не бывший в употреблении год выпуска товар 2011-2012 год. |
Подача предложений через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
№ файлаИзменен | |||
1-109680 | Скачать файл бензокоса,перфораторы (915 Кб) |
24.04.2012 13:44Изменен 24.04.2012 13:45 |