26-10-2012
Сумма контракта: 475 000 рублей
Организатор тендера: ОАО "Оборонэнерго"
Оборудование электротехническое (#7006756)
Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: МоскваСумма контракта: 475 000 рублей
Организатор тендера: ОАО "Оборонэнерго"
Полная информация по тендеру закрыта
Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
|
||
| Организатор процедуры: | Открытое Акционерное Общество "Оборонэнерго", Россия, 119160, Московская область, г. Москва, ул. Знаменка, д.19 | |
| Заказчик: | филиал "Дальневосточный" | |
| Контактное лицо: |
Щербакова Таисия Викторовна Специалист по конкурсным процедурам филиала "Дальневосточный" ОАО "Оборонэнерго" |
|
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Оборудование электротехническое приобретение прибора PTE-100-C PRO, однофазный тестер релейных защит для нужд филиала «Дальневосточный» ОАО «Оборонэнерго» |
|
| Количество и единицы измерения: | 1 договор | |
| Цена за единицу: | 475 000,00 руб. | |
| Начальная цена предмета договора: | 475 000,00 руб. (в том числе НДС) | |
| Условия оплаты: | авансовый платёж 10% в течение 5 банковских дней после заключения договора поставки, окончательный расчет по факту поставки товара в течение 10 банковских дней после подписания товарной накладной, платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика | |
| Источник финансирования: | Собственные средства | |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
Условия : Электротехническая продукция должно быть новой (ранее не использованной), качественной, исправной, иметь сертификаты соответствия, изготовленной согласно соответствующим ГОСТ и
ТУ. Место поставки: 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Восточное шоссе 30 а. Сроки: 30 рабочих дней с момента подписания договора |
|
| Сроки выполнения предмета договора: | 30 рабочих дней с момента подписания договора | |
| Дата публикации: | 16.10.2012 12:47 | |
| Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru до 25.10.2012 12:00 | |
| Критерии оценки котировочных заявок: |
1. Функциональные характеристики товара. 2. Цена договора. 3. Срок поставки товара. 4. Срок предоставления гарантии качества товара. |
|
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 08.11.2012 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 111572" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
| Требования к участникам: |
1) Участник должен быть правомочным заключать договор. 2) Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на совершение действий, являющихся предметом договора, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 3) Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). 4) Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена. 5) Не иметь задолженности по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 6) Обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора |
|
| Документы, прилагаемые к заявке: |
1) письмо о подаче оферты с приложениями (по форме и в соответствии с требованиями заказчика); 2) для участников, являющихся юридическими лицами: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, датированная не ранее 1 (одного) месяца до дня публикации Извещения о проведении торговой процедуры; для участников, являющихся индивидуальными предпринимателями: выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, датированная не ранее 1 (одного) месяца до дня публикации Извещения о проведении торговой процедуры; 3) учредительные документы (устав, учредительный договор) в действующей редакции; 4) изменения и дополнения в учредительные документы (при наличии); 5) свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц об изменениях, вносимых в учредительные документы (при наличии); 6) свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 7) свидетельство о внесении организации в единый государственный реестр юридических лиц - для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.; 8) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 9) документы (протокол, решение общего собрания учредителей, приказ о назначении), подтверждающие полномочия лица, подписавшего документы, входящие в состав котировочной заявки, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам торговой процедуры. Если документы подписываются по доверенности, предоставляется доверенность и вышеуказанные документы на лицо, её выдавшее. 10) бухгалтерские балансы вместе с отчетами о прибылях и убытках за последний календарный год и за последний отчетный период текущего года; 11) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. |
|
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
| Комиссия: | 680014, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Восточное шоссе, дом 30а; 8(4212) 46 33 19 (114) | |
| Председатель комиссии: | А. В. Алипов. - заместитель директора по ТР и ОП | |
| Члены комиссии: |
Заместитель председателя Конкурсного комитета: Д. В. Теплицкий. - Главный инженер Члены Конкурсного комитета: И. Н. Самойлов -Заместитель главного инженера С. А. Фатеев- Начальник ПЭО , Р. П. Данилов-Ведущий инженер ООП |
|
| Комментарии: |
1) Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или
надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Запрещается использовать факсимиле для подписания документов. 2) Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника. 3) Не предоставление участником в составе заявки какого-либо документа, предоставление некорректно оформленного документа или предоставление недостоверных сведений может являться основанием для отклонения данной котировочной заявки. 4) В рамках отборочной стадии конкурсный комитет проверяет правильность оформления котировочных заявок и их соответствие требованиям закупочной документации, соответствие Участников требованиям закупочной документации, соответствие коммерческого и технического предложений требованиям закупочной документации. В рамках отборочной стадии конкурсный комитет вправе запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Комиссия по запросу предложений не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения. При проверке правильности оформления заявок конкурсный комитет вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. 5) Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данной торговой процедуры. 6) Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 7) Предложение участника действительно в течение срока, указанного им в письме о подаче оферты. |
|
Подача предложений через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
| № файлаИзменен | |||
| 1-111572 | Скачать файл ТЗ (2.3 Мб) | 16.10.2012 12:44 | |
| 2-111572 | Скачать файл договор на поставку тестера (4.2 Мб) | 16.10.2012 12:45 | |
| 3-111572 | Скачать файл письмо о подаче оферты (28 Кб) | 16.10.2012 12:46 | |
| 4-111572 | Скачать файл анкета поставщика (36 Кб) | 16.10.2012 12:46 |
Источник тендера:
только для подписчиков »
Другие тендеры за этот временной период
Закупка асбестотехнических материаловФото-резак Dahle 550
Расчистка территории от кустарников и мелколесья
Эксплуатация инженерных систем, зданий и сооружений
Капитальный ремонт нежилых помещений, зданий промышленного назначения
Строительство или реконструкция отдельных объектов
