|
||||||||||||||||||
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130213/0522/006 | |||||||||||||||||
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1302130522006 | |||||||||||||||||
Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Машиностроительный завод «Молния», Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 6 А | |||||||||||||||||
Контактное лицо: |
Мирсияпов Ильбатыр Гавазович Генеральный директор |
|||||||||||||||||
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
блоки БКС-М | |||||||||||||||||
Категория продукции: |
Машины и оборудование специального назначения |
|||||||||||||||||
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |||||||||||||||||
Цена за единицу: | 541 471,86 руб. | |||||||||||||||||
Начальная цена предмета договора: | 541 471,86 руб. (в том числе НДС) | |||||||||||||||||
Условия оплаты: | 80% предоплата в 10-дневный срок с момента подписания Договора, 20% - оплата в течение 10 банковских дней с момента подписания товарной – накладной. | |||||||||||||||||
Источник финансирования: | Собственные средства | |||||||||||||||||
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 109428, г.Москва, Рязанский проспект, д. 6 А. | |||||||||||||||||
Срок заключения договора после определения победителя: | 20.03.2013 | |||||||||||||||||
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 01.05.2013, Дата окончания поставки: 01.10.2013 | |||||||||||||||||
Дата публикации: | 13.02.2013 14:54 | |||||||||||||||||
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 21.02.2013 08:00 | |||||||||||||||||
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |||||||||||||||||
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 01.03.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |||||||||||||||||
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1125939" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |||||||||||||||||
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |||||||||||||||||
Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|||||||||||||||||
Требования к участникам: |
1. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность,
которой приостановлена 2. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 3. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки, в объёме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, в том числе: 3.1. ______________________________________________________________________ лицензию, выданную ______________________(кем) на _______________________ 4. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 5. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
|||||||||||||||||
Документы, прилагаемые к заявке: |
1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника
закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот 2. копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора 3. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
|||||||||||||||||
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |||||||||||||||||
|