Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 109063" | |
Организатор процедуры: | Открытое Акционерное Общество "Оборонэнерго", Россия, 119160, Московская область, г. Москва, ул. Знаменка, д.19 |
Заказчик: | филиал "Камчатский" |
Контактное лицо: |
Свинарь Дмитрий Александрович Ведущий специалист по конкурсным процедурам Филиала "Камчатский" ОАО "Оборонэнерго" |
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Ремонт текущий комплексный ("под ключ") квартир, офисов Выполнение работ по капитальному ремонту помещений административно-производственных зданий в ЗАТО Вилючинск по ул. Крашенинникова, 23а, для нужд филиала "Камчатский" ОАО "Оборонэнерго". |
Количество и единицы измерения: | 1 лот |
Цена за единицу: | 367 961,76 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 367 961,76 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | Предоплата составляет 30% цены договора, окончательный расчет согласно выставленному счету, после подписания акта выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Камчатский край, ЗАТО Вилючинск, ул. Крашенинникова, 23а. |
Сроки выполнения предмета договора: | В течение 30 рабочих дней с момента подписания договора |
Дата публикации: | 23.03.2012 02:40 |
Критерии оценки котировочных заявок: |
- квалификация участников конкурса; - качество работ, услуг; - цена договора (цена за единицу); - срок предоставления гарантии качества работ, услуг; |
Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru до 30.03.2012 10:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 05.04.2012 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 109063" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: |
В настоящей процедуре может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке. - участник должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом процедуры; - в отношении участника не должно проводиться процедур ликвидации данного участника (для юридического лица) и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства; - деятельность участника заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедуре; - в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд) должны отсутствовать сведения об участнике. -см. Технические задания |
Документы, прилагаемые к заявке: |
Документы которые необходимо разместить в личном кабинете: -Бухгалтерский баланс за последний отчетный период; - учредительные документы (устав, учредительный договор); - свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц; - полученную не позже чем за три месяца до дня размещения извещения о размещении заказа выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; - свидетельство о постановке на учет в налоговых органах; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица,приказ о назначении руководителя; -доверенности на лиц, действующих от имени участника размещения заказа); Документы прикрепляемые к заявке: - Заявка - Техническое предложение - Коммерческое предложение - Анкета поставщика - Оферта - банковские реквизиты. - Сводный сметный расчет, СМЕТЫ. - Справка о выполнении аналогичных работ (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых услуг. -Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное СРО в порядке, установленном действующим законодательством, с указанием видов работ в объеме предусмотренном технически заданием. -отзывы о работе, данные контрагентами (как рекомендация). |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комиссия: | 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская 5, 8-(4152)-41-26-31, info@km.oen.su |
Председатель комиссии: | С. И. Амилаханов - Директор филиала "Камчатский" ОАО "Оборонэнерго" |
Члены комиссии: |
Касьянов А. В. - Зам. директора - Главный инженер; Амелин Р. Д. - Зам. директора по тех. развитию и ОП; Россолов А. А. - Зам. директора экономике и финансам; Гаврикова Е. В. - Нач. юридического отдела. |
Комментарии: |
Заявки принимаются ТОЛЬКО посредством электронного документооборота через Торговую Систему «ОБОРОНТОРГ». -!!! Цена предложения Участника размещения заказа должна в обязательном порядке включать в себя НДС (18 %) (в т.ч. для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения). |
Подача предложений через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
№ файлаИзменен | |||
1-109063 | Скачать файл Техническое задание (990 Кб) | 23.03.2012 02:37 | |
2-109063 | Скачать файл Договор подряда (типовая форма)-проект (446 Кб) | 23.03.2012 02:37 | |
3-109063 | Скачать файл Письмо о подаче оферты и анкета поставщика (43 Кб) | 23.03.2012 02:38 |