|
||
Организатор процедуры: | Открытое Акционерное Общество "Оборонэнерго", Россия, 119160, Московская область, г. Москва, ул. Знаменка, д.19 | |
Заказчик: | Филиал "Волго-Вятский" ОАО "Оборонэнерго | |
Контактное лицо: |
Соболев Алексей Евгеньевич Начальник отдела обеспечения производства филиала "Волго-Вятский" ОАО "Оборонэнерго" |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Эксплуатация инженерных систем, зданий и сооружений - обслуживание, текущий ремонт, наладка инженерных систем водоснабжения и канализации, тепло- и электроснабжения, включая системы
резервного электропитания, электромонтажные и электроизмерительные работы Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в рамках выполнения мероприятий технологического присоединения производственного цеха-ателье,расположенного по адресу: Владимирская область, г. Костерево, ул. Аббакумовская, д. 1к электрическим сетям ОАО "Оборонэнерго" для нужд филиала "Волго-Вятский" ОАО "Оборонэнерго" |
|
Количество и единицы измерения: | 1 договор | |
Цена за единицу: | 729 913,12 руб. | |
Начальная цена предмета договора: | 729 913,12 руб. (в том числе НДС) | |
Условия оплаты: | Авансовый платеж 10% в течение 10 дней после заключения договора, окончательный расчет производится по факту оказания услуг в течение 10 банковских дней после подписания актов приема-передачи. | |
Источник финансирования: | Собственные средства | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
Место: Владимирская область, г. Костерево, ул. Аббакумовская, д.1. Условия: Авансовый платеж 10% в течение 10 дней после заключения договора, окончательный расчет производится по факту оказания услуг в течение 10 банковских дней после подписания актов приема-передачи.Сроки: В течение 90 календарных дней с момента подписания договора. -!!! Цена предложения Участника размещения заказа должна в обязательном порядке включать в себя НДС (18 %) (в т.ч. для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения). |
|
Сроки выполнения предмета договора: | В течение 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания договора. | |
Дата публикации: | 23.08.2012 10:22 | |
Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru до 03.09.2012 11:30 | |
Критерии оценки котировочных заявок: |
- квалификация участников конкурса; - срок выполнения работ; - цена договора; - Срок предоставления гарантии качесва работ. |
|
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 10.09.2012 11:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 111023" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
Требования к участникам: |
В настоящей процедуре может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке. -Участник должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом процедуры; - в отношении участника не должно проводиться процедур ликвидации данного участника (для юридического лица) и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства; - деятельность участника заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедуре; - в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд) должны отсутствовать сведения об участнике размещения заказа. Наличие в собственности соответствующих механизмов, оборудования и инвентаря для производства работ Наличие лицензии (свидетельства СРО) на требуемые виды работ. -Участниками размещения заказа не могут являться: 1. лица, в отношении которых имеются подтвержденные факты неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств ,а также совершившие действия (бездействия), свидетельствующие о недобросовестности поведения в отношении ОАО "Оборонэнерго"; 2. лица, в заявках которых на участие в процедурах размещения заказа представлены недобросовестные сведения. - Участники размещения заказа должны иметь документ об аккредитации, подтверждающий соответствие их квалификации требованиям, установленным в ОАО "Оборонэнерго". Участники, не имеющие вышеуказанного документа, могут быть допущены к участию в процедуре размещения заказа при условии представления всех документов ,прилагаемых к заявке. Наличие действующей аккредитации электротехнической лаборатории по всем видам работ описанных настоящим техническим заданием. |
|
Документы, прилагаемые к заявке: |
Документы, которые необходимо разместить в личном кабинете: - учредительные документы (устав, учредительный договор); - свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц; - полученную не позже чем за три месяца до дня размещения извещения о размещении заказа выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; - свидетельство о постановке на учет в налоговых органах; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица,приказ о назначении руководителя; -доверенности на лиц, действующих от имени участника размещения заказа); -бухгалтерский баланс за последний отчетный период; -обязательно заполнение информационной карты в личном кабинете участника Документы прикрепляемые к заявке: - заявка с приложениями; - СМЕТЫ; - банковские реквизиты; - СВИДЕТЕЛЬСТВО СРО; - Выписка из реестра СРО о членстве; - справка о выполнении аналогичных работ (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых услуг(желательно); - отзывы о работе, данные контрагентами(желательно). |
|
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Комиссия: | 603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 15, 8831-272-52-77, info@vt.oen.su | |
Председатель комиссии: | Маланов Е.В - Директор филиала | |
Члены комиссии: |
Сидлер В.Г. - Главный инженер Прокофьев В.Н. - Зам. директора по ТР и ОП Праводелова В.Ю. - Зам. директора по экономике и финансам Попова А.Р. - Начальник юр.отдела Филиппова А.В. - Ведущий специалист отдела ОП |
|
Комментарии: |
Заявки принимаются ТОЛЬКО посредством электронного документооборота через Торговую Систему «ОБОРОНТОРГ». - Допускается размещение учредительных документов (Устав, выписка из ЕГРЮЛ и т.д.) в личном кабинете участника. Заявка, СВИДЕТЕЛЬСТВО СРО, и т.д. НАДЛЕЖИТ загружать непосредственно к самой процедуре. -Не предоставление свидетельства СРО,будет являться основанием для отклонения заявки. -Не предоставление ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ расчетов; -!!! Цена предложения Участника размещения заказа должна в обязательном порядке включать в себя НДС (18 %) (в т.ч. для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения). |
Подача предложений через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
№ файлаИзменен | |||
1-111023 | Скачать файл Документация (7.2 Мб) | 23.08.2012 10:18 | |
2-111023 | Скачать файл Тех. задание (3.8 Мб) | 23.08.2012 10:19 | |
3-111023 | Скачать файл Фото 1 (280 Кб) | 23.08.2012 10:20 | |
4-111023 | Скачать файл Фото 2 (297 Кб) | 23.08.2012 10:20 | |
5-111023 | Скачать файл Фото 3 (263 Кб) | 23.08.2012 10:20 |